Centrale des marchés
Le cimetière du Père-Lachaise se situe dans le XXème arrondissement de Paris, 37 boulevard Ménilmontant. L'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise, réalisée vers 1820 par l'architect Le cimetière du Père-Lachaise se situe dans le XXème arrondissement de Paris, 37 boulevard Ménilmontant. L'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise, réalisée vers 1820 par l'architecte Etien...
Ville de Paris 75001Paris dfa-bm5@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Le cimetière du Père-Lachaise se situe dans le XXème arrondissement de Paris, 37 boulevard Ménilmontant. L'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise, réalisée vers 1820 par l'architect

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5196187

Date de clôture estimée : 17/03/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/02/20)
20-20821
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 20-20821
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris.
 Correspondant :  Sous direction des achats Bureau des marchés Ville de Paris, 7 avenue de la Porte d'ivry 75013 Paris, courriel : Dfa-bm5@paris.fr adresse internet : http://www.paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : le cimetière du Père-Lachaise se situe dans le Xxème arrondissement de Paris, 37 boulevard Ménilmontant. L'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise, réalisée vers 1820 par l'architecte Etienne Hippolyte Godde (1781-1869), est constituée d'un hémicycle en pierre calcaire et de deux piédroits monumentaux sculptés de motifs funéraires encadrant le portail central en bois (menuiserie restaurée en 2012). Les angles extérieurs de l'hémicycle, à la liaison du mur d'enceinte du cimetière, forment des piliers initialement surmontés de deux braseros en fonte de fer, aujourd'hui déposés. Cet ensemble monumental, formant l'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise sur le boulevard Ménilmontant, est classé au titre des Monuments Historiques (arrêté ministériel du 14/11/1983). Les maçonneries montrent aux deux faces des parements des dégradations visibles (infiltrations, joints ouverts, pierres pulvérulentes), mettant en jeu leur conservation et donnant à l'entrée principale du cimetière un aspect inadapté à sa grande fréquentation. Les bâtiments intérieurs, adossés à l'hémicycle, présentent un même aspect de vieillissement, avec un bloc sanitaire mal intégré, vétuste et non accessible aux personnes à mobilité réduite. Le projet de restauration de ce dispositif d'entrée répond à trois objectifs : - la restauration dans leur aspect d'origine des parties anciennes (parements et piédroits sculptés en pierre calcaire, braseros en fonte) ; - la réhabilitation et la mise en conformité des bâtiments fonctionnels (local d'accueil, WC publics et local de stockage) ; - l'amélioration de l'état de présentation d'ensemble pour un meilleur accueil des visiteurs du cimetière.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45212350.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de restauration de l'hémicycle d'entrée du cimetière du Père Lachaise 37 boulevard Ménilmontant Paris 20e
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le cimetière du Père-Lachaise se situe dans le Xxème arrondissement de Paris, 37 boulevard Ménilmontant. L'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise, réalisée vers 1820 par l'architecte Etienne Hippolyte Godde (1781-1869), est constituée d'un hémicycle en pierre calcaire et de deux piédroits monumentaux sculptés de motifs funéraires encadrant le portail central en bois (menuiserie restaurée en 2012). Les angles extérieurs de l'hémicycle, à la liaison du mur d'enceinte du cimetière, forment des piliers initialement surmontés de deux braseros en fonte de fer, aujourd'hui déposés. Cet ensemble monumental, formant l'entrée principale du cimetière du Père-Lachaise sur le boulevard Ménilmontant, est classé au titre des Monuments Historiques (arrêté ministériel du 14/11/1983). Les maçonneries montrent aux deux faces des parements des dégradations visibles (infiltrations, joints ouverts, pierres pulvérulentes), mettant en jeu leur conservation et donnant à l'entrée principale du cimetière un aspect inadapté à sa grande fréquentation. Les bâtiments intérieurs, adossés à l'hémicycle, présentent un même aspect de vieillissement, avec un bloc sanitaire mal intégré, vétuste et non accessible aux personnes à mobilité réduite. Le projet de restauration de ce dispositif d'entrée répond à trois objectifs : - la restauration dans leur aspect d'origine des parties anciennes (parements et piédroits sculptés en pierre calcaire, braseros en fonte) ; - la réhabilitation et la mise en conformité des bâtiments fonctionnels (local d'accueil, WC publics et local de stockage) ; - l'amélioration de l'état de présentation d'ensemble pour un meilleur accueil des visiteurs du cimetière.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de 5% est appliquée sur le montant du lot considéré. Elle est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande (Gapd).La libération de la retenue de garantie et, le cas échéant, de la garantie à première demande intervient dans les conditions prévues par l'article R2191-35 du code de la commande publique.la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.les délais de garantie et garanties particulières sont décrits à l'article 6 du cahier des charges administratives particulières (Ccap).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations financées par le budget d'investissement de la Ville de Paris (ressources propres). Marché traité à prix global et forfaitaire. Prix fermes et actualisables. Règlement par virement au compte des titulaires. Le délai global de paiement prévu à l'article R2192-10 du code de la commande publique est fixé à 30 jours maximum.sauf renoncement porté à l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire du lot 1 dans les conditions précisées en application de l'article R.2151-13 du code de la commande publique.le montant de cette avance est fixé à 10 % du montant initial, toutes taxes comprises, du lot. Ce montant n'est ni actualisé, ni révisé.le versement de l'avance intervient à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande (selon les dispositions des articles L 2191-7, R. 2191-36 à R. 2191-42 du même Code), garantissant au minimum la moitié du remboursement de cette avance.le délai de paiement de l'avance est celui fixé à l'article R2192-10 du Code de la commande publique. Lorsque la constitution d'une garantie à première demande est exigée, le paiement de cette avance ne peut intervenir avant la réception de cette garantie. Le remboursement de l'avance (dans les conditions prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12, R. 2191-13 et R 2191-14 du Code de la commande publique) commence lorsque le montant des prestations, régie exclue, et des approvisionnements existants, qui figure à un décompte mensuel, atteint ou dépasse 65% du montant initial du lot. Si le titulaire est un groupement d'entreprises, le droit à l'avance ne s'apprécie pas au regard du montant de la part des prestations devant être exécutées par chacun des membres mais par rapport au montant total du marché. La périodicité des acomptes est mensuelle.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le marché comporte des conditions d'exécutions à caractère environnementales décrites à l'article 1.6 du cahier des charges administratives particulières (Ccap). Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article R 2122 7 du code de la commande publique ,ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : a l'appui de leur candidature, les soumissionnaires doivent obligatoirement produire les éléments suivants : - l'imprimé Dc1 (ou une lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants) comprenant notamment une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il (ou que chacun des membres du groupement éventuel) n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du code de la commande publique. Dans ce cas les candidats veilleront à cocher la rubrique F1 du formulaire Dc1. Cette rubrique F1 est présente dans le dernier modèle à jour du formulaire Dc1, qui est joint au dossier de consultation et que le soumissionnaire est invité à utiliser. - l'imprimé Dc2 (ou Déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement) comportant les renseignements et documents suivants aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire :.
Situation juridique - références requises : pour chaque lot, les opérateurs économiques peuvent se porter soumissionnaires individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le pouvoir adjudicateur n'entend pas imposer de forme au groupement éventuel de l'attributaire. Cependant, pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Si le soumissionnaire retenu ne respecte pas cette dernière condition, il devra obligatoirement s'y conformer dans le cadre d'une mise au point avant la notification du lot. Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois : -en qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; -en qualité de membres de plusieurs groupements. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.
Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire pendant les trois dernières années.une liste de travaux pertinents avec l'objet du lot et exécutés au cours des cinq dernières années, dans la limite de dix.le soumissionnaire peut joindre à l'appui de la liste fournie des attestations de bonne exécution. Pour le soumissionnaire dans l'impossibilité, en raison de sa création récente, de produire les références susmentionnées, il est demandé tout autre moyen de preuve, tel que l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de celui-ci.la liste des qualifications professionnelles éventuellement détenues (du type Qualibat, qualifelec).
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour le lot 1 Installations de chantier - déplombage - maçonnerie-pierre de taille - couverture: Une référence de travaux de restauration de façades en pierre de taille d'un montant minimum de 500 000 euro(s) (H.T.) réalisés sur un bâtiment classé Monument Historique du Xixe siècle dans les cinq dernières années ou Qualibat 2194 (Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques) ou Tout autre moyen de preuve équivalent.pour le lot 2 Restauration de sculpture :Le candidat doit posséder dans son effectif au moins un(e) restaurateur(trice) titulaire d'une maîtrise ou d'un master de niveau II en restauration du patrimoine, spécialisé(e) sculpture, délivré par l'université PARIS 1 panthéon sorbonne ou l'institut National du Patrimoine ou équivalent (identité du restaurateur et photocopie du diplôme à fournir). Les diplômes étrangers devront être accompagnés d'une traduction en français. Et Justifier d'une référence de travaux de restauration de sculpture en pierre réalisés sur un bâtiment classé Monument Historique d'un montant minimum de 15 000 euro(s) (H.T.) dans les cinq dernières années. Pour le lot 3 Restauration de braseros en fonte : Le candidat doit posséder dans son effectif au moins un restaurateur spécialisé en métaux titulaire d'un Master 1 Conservation/ Restauration des Biens Culturels (Mcrbc) de l'université Paris I ou diplôme de niveau II équivalent (identité du restaurateur et photocopie du diplôme à fournir). Les diplômes étrangers devront être accompagnés d'une traduction en français. Et Justifier d'une référence de travaux de restauration d'ouvrages en fonte d'art réalisés sur un bâtiment protégé Monument Historique d'un montant minimum de 20 000 euro(s) (H.T.) dans les cinq dernières années.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 mars 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V12088390.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante : https://marches.maximilien.fr.Il est attendu une réponse par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation. Les modalités de transmission des plis sont prévues à l'article 5 du règlement de consultation.la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes :- la notification du décompte général et définitif au titulaire,- l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. La durée du marché indiquée est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction. Période de préparation : 1 mois pour chaque lot;délai global d'exécution : 16 mois,délais d'exécution du lot 1 : 16 mois .Phase 1 (travaux sur l'hémicycle) : 8 mois, Phase 2 (travaux bâtiments A-B) : 6 mois,avec interruption de 2 mois entre les 2 phases .Délais d'exécution du lot 2 : 1 mois (inclus dans le délai global d'exécution),délais d'exécution du lot 3 : 1 mois (inclus dans le délai global d'exécution),la période de préparation de chaque lot, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux, fait l'objet d'un ordre de service qui en prescrit le début et la fin. Conformément à l'article 4.3 du règlement de consultation l'attention des soumissionnaires est appelée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.afin de prendre connaissance des contraintes relatives au lieu ou à l'étendue exacte des prestations (notamment pour les braseros qui sont entreposés dans les réserves du cimetière),une visite du site préalable à la remise de l'offre est vivement conseillée.ses modalités sont précisées à l'article 2.3 durèglement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 février 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - installations de chantier, déplombage, maçonnerie, pierre de taille et couverture.
Travaux de restauration de l'hémicycle d'entrée du cimetière du Père Lachaise 37 boulevard Ménilmontant Paris 20e
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire.la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes :- la notification du décompte général et définitif au titulaire,- l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.la durée du marché indiquée est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction.
C.P.V. - Objet principal : 45212350
Objets supplémentaires : 45262522.
Mots descripteurs : Cimetière

Lot(s) 2. - restauration de sculptures.
Restauration de braseros en fonte
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire.la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes :- la notification du décompte général et définitif au titulaire,- l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.la durée du marché indiquée est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction.
C.P.V. - Objet principal : 45212350.
Mots descripteurs : Cimetière

Lot(s) 3. - restauration de braseros en fonte.
Restauration de braseros en fonte
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire.la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes :- la notification du décompte général et définitif au titulaire,- l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.la durée du marché indiquée est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction.
C.P.V. - Objet principal : 45212350.
Mots descripteurs : Cimetière
Chargement en cours...

Marchés similaires

Travaux de restauration de l’hémicycle d’entrée du cimetière du Père Lachaise 37 boulevard Ménilmontant Paris 20e

A proximité de Paris
Procédure adaptée
Date de publication : 10/02/2020
Consulter

Cimetière

A proximité de Bisceglie 76011 Seine-Maritime (Italie)
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 03/01/2020
Consulter

Cimetière

A proximité de San Giovanni Teatino (CH) 66020 Pyrénées-Orientales (Italie)
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 14/01/2020
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous