Centrale des marchés
Travaux relatif à la réfection du mur d'escalade intérieur au gymnase des Lilas 75019 Marché de travaux relatif à la réfection du mur d'escalade intérieur au gymnase des Lilas, 5 rue des Lilas 75019 Paris correspondant : Mme Leperves Catherine, Ville de Paris. Direction de la jeu...
Ville de Paris - Jeunesse et sports 75001Paris catherine.leperves@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Travaux relatif à la réfection du mur d'escalade intérieur au gymnase des Lilas 75019

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4909876

Date de clôture estimée : 25/10/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/10/19)
19-149159
Avis de marché

Département(s) de publication : 75
Annonce No 19-149159
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris - Jeunesse et sports.
 Correspondant : Mme Leperves Catherine, Ville de Paris. Direction de la jeunesse et des sports, 25 boulevard Bourdon 75004 Paristél. : 01-42-76-30-29courriel : catherine.leperves@paris.fr adresse internet : https://www.paris.fr.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la réfection du mur d'escalade intérieur au gymnase des Lilas, 5 rue des Lilas 75019 Paris.
Lieu d'exécution et de livraison: 5 rue des Lilas, 75019 Paris.

Caractéristiques principales : 
marché de travaux relatif à la réfection du mur d'escalade intérieur au gymnase des Lilas, 5 rue des Lilas 75019 Paris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 1 mur d'escalade.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 décembre 2019.
Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations financées par le budget d'investissement de la Ville (ressources propres). Possibilité de céder ou nantir des créances résultant du marché. Marché traité à prix forfaitaire. Les prix sont fermes actualisables, si l'exécution débute plus de 3 mois après fixation du prix dans l'offre. Règlement par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l'article 1er du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique. Aucune avance versée au titulaire du marché. Versement d'acomptes sur la base des prestations réellement effectuées.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 octobre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V41088680.

Renseignements complémentaires : le délai d'exécution court de la date de notification du marché jusqu'à la notification du décompte général définitif.
le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/ ou https://marches.maximilien.fr.
Il est attendu des candidats une réponse par voie électronique à l'adresse susmentionnée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 octobre 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : DJS.
 Correspondant : M. Blondeau Franck,  25 BD Bourdon,  75004 Paris, tél. : 01-42-76-22-61, courriel : franck.blondeau@paris.fr.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous