Centrale des marchés
Travaux pour la création d'un club house en bâtiment modulaire au centre sportif Alain Mimoun, 15 rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris Marché de travaux pour la création d'un club house en bâtiment modulaire au centre sportif Alain Mimoun, 15 rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris. correspondant : Mme Le Perves Catherine vil...
Ville de Paris - Jeunesse et sports 75001Paris catherine.leperves@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Travaux pour la création d'un club house en bâtiment modulaire au centre sportif Alain Mimoun, 15 rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4926282

Date de clôture estimée : 06/11/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/10/19)
19-153046
Avis de marché

Département(s) de publication : 75
Annonce No 19-153046
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris - Jeunesse et sports.
 Correspondant : Mme Le Perves Catherine, 25 boulevard Bourdon 75004 Paristél. : 01-42-76-30-29courriel : catherine.leperves@paris.fr adresse internet : https://www.paris.fr.

Objet du marché : marché de travaux pour la création d'un club house en bâtiment modulaire au centre sportif Alain Mimoun, 15 rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris.
Lieu d'exécution et de livraison: paris 75012.

Caractéristiques principales : 
marché de travaux pour la création d'un club house en bâtiment modulaire au centre sportif Alain Mimoun, 15 rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : création d'un Club House modulaire.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 70 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 13 janvier 2020.
Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations financées par le budget d'investissement de la Ville (ressources propres). Possibilité de céder ou nantir des créances résultant du marché. Marché traité à prix forfaitaire. Les prix sont fermes actualisables, si l'exécution débute plus de 3 mois après fixation du prix dans l'offre. Règlement par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l' article L2192-10 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Aucune avance versée au titulaire du marché. Versement d'acomptes sur la base des prestations réellement effectuées.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
lorsque le soumissionnaire se présente sous la forme d'un groupement, chaque membre du groupement
doit fournir les pièces et documents susmentionnés (Dc2 et documents annexés).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 novembre 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V41088930.

Renseignements complémentaires : la durée du marché débute à la date de notification du marché et se termine à la notification du décompte général définitif.
le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/ OU https://marches.maximilien.fr. Il est attendu des candidats une réponse par voie électronique à l'adresse susmentionnée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 octobre 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction de la Jeunesse et des Sports.
 Correspondant : Mme Ardourel Sylvie,  25 boulevard Bourdon 75004 Paris,  75004 Paris, tél. : 01-42-76-30-09, courriel : sylvie.ardourel@paris.fr.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous