Centrale des marchés
Marché de travaux relatif à la réfection de l'aire de lancer et à la création d'un city stade au CS Didot, 18 avenue Marc Sangnier 75014 Paris Marché de travaux relatif à la réfection de l'aire de lancer et à la création d'un city stade au CS Didot, 18 avenue Marc Sangnier 75014 Paris cp : 75004 mel : catherine.leperves@paris.fr url...
Ville de Paris - Jeunesse et sports 75001Paris catherine.leperves@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Marché de travaux relatif à la réfection de l'aire de lancer et à la création d'un city stade au CS Didot, 18 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5035677

Date de clôture estimée : 18/12/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (25/11/19)
19-176573
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 19-176573
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris - Jeunesse et sports.
 Correspondant : Mme Le Perves Catherine, Ville de Paris. Direction de la jeunesse et des sports, 25 boulevard Bourdon 75004 Paris, tél. : 01-42-76-30-29, courriel : Catherine.leperves@paris.fr adresse internet : https://www.paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://m13.paris.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la réfection de l'aire de lancer et à la création d'un city stade au CS Didot, 18 avenue Marc Sangnier 75014 Paris.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : 18 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris.
Code NUTS : -FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux relatif à la réfection de l'aire de lancer et à la création d'un city stade au CS Didot, 18 avenue Marc Sangnier 75014 Paris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : réfection d'une aire de lancer et création d'un city stade au centre sportif Didot à Paris.
Estimation de la valeur (H.T.) : 204 000 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 20 janvier 2020.
Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations financées par le budget d'investissement de la Ville de Paris (ressources propres). Possibilité de céder ou nantir des créances résultant du marché. Marché traité à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes.
règlement par virement au compte du (des) titulaire(s).
délai global de paiement : celui fixé à l'article L2192-10 du Code de la commande publique relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Aucune avance n'est accordée au titulaire du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant la liste des travaux similaires dans le domaine sportif;
déclaration des effectifs et des moyens de l'entreprise.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : le candidat devra fournir une liste de travaux similaires à l'objet du marché, déjà effectués dans le domaine sportif.le candidat indiquera les moyens et effectifs mis à disposition pour la réalisation des prestations.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 décembre 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V41090140.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr
Ou :
https://marches.maximilien.fr sous la référence 2019v41090140.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
il est attendu une réponse uniquement par voie électronique sur la plate-forme de
dématérialisation. Toute autre forme de réponse sera jugée irrégulière.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 novembre 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction de la Jeunesse et des Sports.
 Correspondant : M. Bignon Grégory,  25 Bd Bourdon,  75004 Paris, , tél. : 01-42-76-36-73, , courriel : gregory.bignon@paris.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction de la Jeunesse et des Sports.
 Correspondant : Mme ARDOUREL Sylvie,  25 Bd Bourdon,  75004 Paris, , tél. : 01-42-76-30-09, , courriel : sylvie.ardourel@paris.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous