Centrale des marchés
Marché public de travaux de réfection du sol de la cour - Ecole élémentaire 11 rue Cavé 75018 Paris Marché public de travaux de réfection du sol de la cour - Ecole élémentaire 11 rue Cavé 75018 Paris marché public de travaux de réfection du sol de la cour - ecole élémentaire 11 rue Cavé 75018 Par...
Ville de Paris-D.P.A Section locale d'architecture du 18ème arrondissement 75000Paris
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché public de travaux de réfection du sol de la cour - Ecole élémentaire 11 rue Cavé 75018 Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 74201

Date de clôture estimée : 23/04/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/04/12)
12-68125
Avis de marché
Département de publication : 75
Annonce No 12-68125
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris.
 Correspondant : Mme BUNER Catherine, Chef de la SLA 18, 21/23 rue Ernestine 21/23 rue Ernestine, 75018 Paris, tél. : 01-49-25-88-44, télécopieur : 01-71-28-76-66, adresse internet : https://m13.paris.fr.

Objet du marché : marché public de travaux de réfection du sol de la cour - ecole élémentaire 11 rue Cavé 75018 Paris.
Lieu d'exécution : ecole élémentaire 11 rue Cavé, 75018 Paris.

Caractéristiques principales : 
réfection du sol de la cour
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 juillet 2012.
Cautionnement et garanties exigés : avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics en contrepartie d'une garantie à première demande. Retenue de garantie pouvant être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris. Prix global et forfaitaire, ferme et actualisable. Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l'article 98 du Code des Marchés Publics. Acomptes mensuels.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les documents à produire sont indiqués dans le règlement de la présente consultation.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 avril 2012, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2012V21006490.

Renseignements complémentaires : conditions de remise des offres et des candidatures :
Les candidats peuvent déposer leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plate-forme de réponse aux consultations dématérialisées de la Mairie de Paris, accessible à partir de l'adresse : https://m13.paris.fr, puis sur. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique référencé dans la liste publiée à l'adresse www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Conditions d'obtention des documents :
Les candidats peuvent obtenir les documents à l'adresse indiquée ci-après et également en les téléchargeant via la plateforme EPM accessible par l'adresse suivante : https://m13.paris.fr
Les candidats sont invités à se reporter au règlement de la présente consultation pour connaître en détail les modalités de remise des offres.
pour les marchés de travaux :
Le délai d'exécution du marché court à compter de la date de l'ordre de service de démarrage du chantier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris-D.P.A Section locale d'architecture du 18ème arrondissement.
 Correspondant : M. Moreno Malik, 21, rue Ernestine, 75018 Paris, tél. : 01-49-25-88-44.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Paris-D.P.A Section locale d'architecture du 18ème arrondissement.
 Correspondant : M. Moreno Malik, 21, rue Ernestine, 75018 Paris, tél. : 01-49-25-88-44, télécopieur : 01-71-28-76-66, courriel : malik.moreno@paris.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Paris-D.P.A Section locale d'architecture du 18ème arrondissement.
 Correspondant : M. Moreno Malik, 21, rue Ernestine, 75018 Paris, tél. : 01-49-25-88-44, télécopieur : 01-71-28-76-66, courriel : malik.moreno@paris.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris-D.P.A Section locale d'architecture du 18ème arrondissement.
 Correspondant : M. Moreno Malik, 21, rue Ernestine, 75018 Paris, tél. : 01-49-25-88-44.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00