Centrale des marchés
75 marché de travaux relatif à la modernisation des plafonds de l'école élémentaire 17 rue de Marseille à Paris 75 marché de travaux relatif à la modernisation des plafonds de l'école élémentaire 17 rue de Marseille à Paris marché de travaux relatif à la modernisation des plafonds de l'école élémentaire 17 r...
Ville de Paris 75011Paris 0153271169
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 marché de travaux relatif à la modernisation des plafonds de l'école élémentaire 17 rue de Marseille à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 479360

Date de clôture estimée : 13/03/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/02/13)
13-22202

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris.
Correspondant : M. Verrecchia Daniel, Chef de la SLA 10/11, direction du Patimoine et de l'architecture - section Locale d'architecture des 10 et 11èmes arrondissements - mairie du 11ème arrondissement - 12 Place Léon Blum Place Léon Blum 75011 Paris tél. : 01-53-27-11-50 télécopieur : 01-53-27-11-69.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://m13.paris.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la modernisation des plafonds de l'école élémentaire 17 rue de Marseille - 75010 Paris.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45421146
Objets supplémentaires : 45442100, 45311200.

Lieu d'exécution : 17 rue de Marseille, 75010 Paris.

Code NUTS : øFR101ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux relatif à la modernisation des plafonds de l'école élémentaire 17 rue de Marseille - 75010 Paris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché est passé en lot juridique unique. Il comporte une tranche ferme, une tranche conditionnelle 1, une tranche conditionnelle 2, une tranche conditionnelle 3, une tranche conditionnelle 4.
Le marché comporte également 4 lots techniques indissociables :
lot n° 1 : maçonnerie/flocage
lot n° 2 : électricité/faux-plafonds
lot n° 3 : plomberie/cvc
lot n° 4 : peinture
les variantes libres sont autorisées dans la limite de 3 notamment sur le type de luminaires et sur le type de faux plafonds.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 juillet 2013.

Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, révisable. Acomptes mensuels.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d, e le cas échéant, et G.



Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la Dc2 devra être accompagnée des documents suivants :
Le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (fournir les curriculum vitae) ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mars 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2012V21022910.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.

Date limite d'obtention : 13 mars 2013, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris.
Correspondant : Mme Magania Hélène, direction du Patrimoine et de l'architecture - bAJM - bureau du rez-de-chaussée 98 quai de la rapée, 75570 Paris Cedex 12, tél. : 01-43-47-82-27, télécopieur : 01-43-47-81-25.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Paris.
Correspondant : Mlle Fournier Emeline, direction du Patrimoine et de l'architecture - sLA 10/11 Mairie du 11ème arrondissement - 12 Place Léon Blum, 75011 Paris, tél. : 01-53-27-11-50, télécopieur : 01-53-27-11-69.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Paris.
Correspondant : Mme Magania Hélène, direction du Patrimoine et de l'architecture - bAJM - bureau du rez-de-chaussée 98 quai de la rapée, 75570 Paris Cedex 12, tél. : 01-43-47-82-27, télécopieur : 01-43-47-81-25.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris.
Correspondant : Mme Magania Hélène, direction du Patrimoine et de l'architecture - bAJM - bureau du rez-de-chaussée 98 quai de la rapée, 75570 Paris Cedex 12, tél. : 01-43-47-82-27, télécopieur : 01-43-47-81-25.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L. 551-1 à 23 du code de justice administrative.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous