Centrale des marchés
Marché public de travaux de remplacement complet du monte-charge cuisine du Groupe scolaire 31-37, rue du Château des Rentiers 75013 Paris. Le présent marché a pour objet la modernisation du monte-charge cuisine du groupe scolaire CHÂTEAU DES RENTIERS située au 37, rue du château des rentiers à Paris dans le 13ème arrondissement. L 'ob...
VILLE DE PARIS 75001Paris linda.rafkani@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Marché public de travaux de remplacement complet du monte-charge cuisine du Groupe scolaire 31-37, rue du Château des Rentiers 75013 Paris.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5521938

Date de clôture estimée : 17/08/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (24/07/20)
20-95021
Avis de marché

Département(s) de publication : 75
Annonce No 20-95021
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
 Correspondant : M. Bala Philippe, Ville de Paris - dCPA - section Locale d'architecture des 5e et 13e, 62, rue Corvisart 75013 Paristél. : 01-45-87-67-25courriel : linda.rafkani@paris.fr adresse internet : http://www.paris.fr.

Objet du marché : le présent marché a pour objet la modernisation du monte-charge cuisine du groupe scolaire château des rentiers située au 37, rue du château des rentiers à Paris dans le 13e arrondissement. L 'Objectif est d'améliorer la fiabilité de cet appareil et de bénéficier des derniers apports technologiques. L'établissement cité ci-dessus est classé ERP de 2e catégorie de type R activité N,L et X.
Lieu d'exécution et de livraison: 31-37 rue du château des rentiers, 75013 Paris.

Caractéristiques principales : 
marché public de travaux de modernisation du monte-charge cuisine du Groupe scolaire 31-37, rue du Château des rentiers 75013 Paris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché a pour objet la modernisation du monte-charge cuisine du groupe scolaire château des rentiers située au 37, rue du château des rentiers à Paris dans le 13e arrondissement. L 'Objectif est d'améliorer la fiabilité de cet appareil et de bénéficier des derniers apports technologiques. L'établissement cité ci-dessus est classé ERP de 2e catégorie de type R activité N,L et X.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 17 octobre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le budget d'investissement de la ville de Paris. Prix global et forfaitaire, révisable.
Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à
l'article R2192-10 du Code de la Commande Publique. Acomptes mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats sont informés que le marché sera conclu avec des candidats individuels ou des groupements conjoints solidaires.
en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 août 2020, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2000541.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises doit être consulté et téléchargé à
partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr/. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à
cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Aucun envoi par
courriel ne sera accepté. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa
candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc1 et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et
informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun
d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. Contrairement à ce qui est indiqué
dans la rubrique " Durée du marché ou délai d'exécution ", le début des prestations court à compter de la date de
l'ordre de service. Les candidats qui souhaiteraient obtenir, aucours de leur étude, des renseignements complémentaires devront faire parvenir leur demande écrite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date fixée pour la remise des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juillet 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368804&orgAcronyme=r8t.
Chargement en cours...

Marchés similaires

Porte-charges

A proximité de Warszawa 01170 Ain (Pologne)
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 09/07/2020
Consulter

Porte-charges

A proximité de Kaunas 50120 (Lituanie)
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 13/07/2020
Consulter

Porte-charges

A proximité de Kaunas 50120 (Lituanie)

Date de publication : 14/07/2020
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous