Centrale des marchés
Marché public de travaux de ravalement des façades et restauration des menuiseries extérieures du groupe scolaire Ivry-Levassor, 51-53, avenue de la porte d'Ivry / 3 rue Émile Levassor 75013 Pari Marché public de travaux de ravalement des façades et restauration des menuiseries extérieures du groupe scolaire Ivry-Levassor, 51-53, avenue de la porte d'Ivry / 3 rue Émile Levassor 75013 Paris ...
VILLE DE PARIS 75001Paris francois.gaillot@paris.fr 01 71 18 75 04
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Marché public de travaux de ravalement des façades et restauration des menuiseries extérieures du groupe scolaire Ivry-Levassor, 51-53, avenue de la porte d'Ivry / 3 rue Émile Levassor 75013 Pari

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5038910

Date de clôture estimée : 15/01/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/11/19)
19-177132
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 19-177132
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
 Correspondant : M. Philippe BALA, Chef de la Section Locale d'architecture des 5ème et 13e arrondissements, direction Constructions Publiques et architecture - section Locale d'architecture des 5ème et 13e arrondissements 62, rue Corvisart 75013 Paris, tél. : 01-45-87-67-25, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : Francois.gaillot@paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.

Objet du marché : marché public de travaux de ravalement des façades et restauration des menuiseries extérieures du groupe scolaire Ivry-Levassor, 51-53, avenue de la porte d'ivry / 3 rue Émile Levassor 75013 Paris.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45262710.
Lieu d'exécution : 51-53, avenue de la porte d'ivry, 75013 Paris.
Code NUTS : -FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché public de travaux de ravalement des façades et restauration des menuiseries extérieures du groupe scolaire Ivry Levassor, 51-53, avenue de la porte d'ivry / 3 rue Émile Levassor 75013 Paris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour le lot no 1 uniquement:
ravalement de la façade en extrémité nord, au droit de l'ensemble des élévations de l'extrémité nord de l'école des filles selon plans de façades, conformément au CCTP Lot 1, article 3 "Restauration des façades" (Chapitres 3.1, 3.2 et 3.4 : Prestations supplémentaires éventuelles).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 270 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r avril 2020.
Cautionnement et garanties exigés : pour tous les lots : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : pour tous les lots : Financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris. Prix global et forfaitaire, révisable. Le règlement du/des lots sera effectué par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l'article R2191-22 du code de la commande publique. Acomptes mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article R2142-22 du code de la commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur n'impose pas de groupement. Les opérateurs économiques peuvent se porter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Pour l'exécution du/des lots(s), le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d, e le cas échéant, et G.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(devront) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels) ainsi que le cas échéant la liste des éventuels chantiers en cours précisant pour chacun d'eux le montant et la nature des prestations exécutées
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la Dc2 devra être accompagnée des documents suivants : Le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour le lot no1 :
Le soumissionnaire ou le groupement devra présenter La liste des travaux exécutés au cours des (5) cinq dernières années pour des prestations similaires (restauration de bâtiments en béton, sculptures monumentales en béton), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
pour le lot no 2 :
Le soumissionnaire ou le groupement devra présenter La liste des travaux exécutés au cours des (5) cinq dernières années pour des prestations similaires (restauration de bâtiments en menuiseries en aciers PML dont une réalisée en site occupé), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
pour les deux lots : Le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles.
Le marché est réservé à des ateliers protegés.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 janvier 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V21091480.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse : https://marches.maximilien.fr. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. Modalités particulières de soumission et d'attribution des lots séparés : Un candidat pourra soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots (articles R2113-1 à R2113-3 du code de la commande publique). Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer à un même opérateur économique 2 lot(s) à condition toutefois que les dispositions présentées dans le mémoire technique pour assurer l'exécution de l'ensemble des prestations soient compatibles, adaptées et suffisantes avec les spécificités de ce type de marche et le volume des travaux à réaliser. A cet effet, l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en l'absence de renseignements précis sur les dispositions que le candidat s'engage à mettre en place pour chaque lot supplémentaire envisagé au-delà du premier lot (voir cadre de mémoire technique joint au Dce), l'entreprise ne pourra se voir attribuer qu'un seul lot. Modalités particulières d'attribution des lots séparés : (voir Règlement de Consultation et le cadre de mémoire technique joints au Dce). Contrairement à ce qui est indiqué dans la rubrique " Durée du marché ou délai d'exécution ", le début des prestations court à compter de la date de l'ordre de service. Les soumissionnaires qui souhaiteraient obtenir, au cours de leur étude, des renseignements complémentaires devront faire parvenir leur demande écrite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date fixée pour la remise des offres, ces demandes de renseignement doivent être déposées via la plate-forme de dématérialisation : https://marches.maximilien.fr Dispositif de vigilance (Article D8222-5 du code du travail). Le soumissionnaire retenu devra s'engager à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l'honneur prévues à l'article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail. A défaut, le/les lot(s) pourra/ont être résilié(s) aux torts du titulaire. Afin de simplifier et faciliter les échanges entre le titulaire du/des lot(s) et le pouvoir adjudicateur, les pièces et attestions mentionnées ci-dessus peuvent déposées par le titulaire sur la plate-forme en ligne mise à disposition, gratuitement, à l'adresse suivante : https://www.e-attestations.com. Cette possibilité est ouverte aux co-traitants et aux sous-traitants. L'attention des candidats est appelée sur les mesures de sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate appliqué à l'accès aux bâtiments publics de la Ville de Paris : "l'accès à ces bâtiments peut être soumis à un contrôle d'accès : les agents peuvent donc solliciter l'accord des usagers pour procéder à une inspection visuelle des bagages à main. En cas de refus des usagers de soumettre leur(s) bagage(s) à cette inspection, l'accès à l'équipement peut leur être interdit". Par ailleurs, toute entreprise ou prestataire désirant déposer un pli devra se munir d'un document permettant d'identifier formellement la personne (pièce d'identité avec photo) qui lui sera demandée à l'entrée du bâtiment. En cas de refus ou de manquement à ces règles, l'accès aux bâtiments peut lui être interdit. Il est souligné qu'en raison de ces contrôles de sécurité à l'entrée des bâtiments, les candidats sont invités à prendre toute disposition pour remettre les plis aux : date et heure limites indiquées dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce).
Les offres et candidatures en COPIE de SAUVEGARDE (Uniquement) peuvent être réceptionnées ou envoyées à l'adresse ci-dessous :
Ville de Paris - direction Constructions Publiques et architecture. Point de contact : Section Locale d'architecture des 5ème et 13e arrondissements - horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h
correspondant : M. François Gaillot
Adresse : 62, rue Corvisart
Code postal : 75013
ville : Paris
Téléphone : 0171187507
télécopieur : 0171187504
courrier électronique (courriel) : francois.gaillot@paris.fr.
Date limite d'obtention : 15 janvier 2020, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 novembre 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles l.551-1 à 23 du code de justice administrative.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - rénovation des façades et des bas-reliefs du groupe scolaire.
Il est prévu des travaux de maçonnerie, de rénovation de bas-reliefs, d'étanchéité, de couverture, d'électricité et de peinture. Ce lot comprend une tranche ferme : Rénovation des façades et des bas-reliefs du groupe scolaire, date prévisionnelle de démarrage des travaux avril 2020 (durée 270 jours), et une tranche optionnelle : Remplacement à l'identique du bas-relief en béton de l'école élémentaire, date prévisionnelle de démarrage des travaux juillet 2020 (durée 90 jours). Les délais d'exécution des travaux des deux tranches seront réalisés de façon concomitante
Durée :  270 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45262710.
Mots descripteurs : Ferronnerie, Ravalement

Lot(s) 2. - rénovation des menuiseries métalliques et des ouvrages de ferronnerie des façades du groupe scolaire.
Il est prévu des travaux de menuiseries métalliques et de ferronnerie. Date prévisionnelle de démarrage des travaux avril 2020 (durée 270 jours)
Durée :  270 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44316510
Objets supplémentaires : 45421110.
Mots descripteurs : Ferronnerie, Ravalement
Chargement en cours...

Marchés similaires

Marché public de travaux de ravalement des façades et restauration des menuiseries extérieures du groupe scolaire Ivry Levassor, 51-53, avenue de la porte d’Ivry / 3 rue Émile Levassor 75013 Paris

A proximité de Paris
Procédure adaptée
Date de publication : 26/11/2019
Consulter

Rénovation des sanitaires Gauguin

A proximité de Morbihan
Procédure adaptée
Date de publication : 06/12/2019
Consulter

Mission de contrôle technique pour le suivi des travaux de plusieurs opérations

A proximité de Calais 62100 Pas-de-Calais
Procédure adaptée
Date de publication : 05/12/2019
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous