Centrale des marchés
Marché de travaux de requalification des entrées de l'Espace Reuilly et du Centre Paris Anim 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris avec modernisation du système de désenfumage - Opération GO Marché de travaux de requalification des entrées de l'Espace Reuilly et du Centre Paris Anim 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris avec modernisation du système de désenfumage - Opération GO 20...
VILLE DE PARIS 75001Paris manuele.havard@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Marché de travaux de requalification des entrées de l'Espace Reuilly et du Centre Paris Anim 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris avec modernisation du système de désenfumage - Opération GO

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5196793

Date de clôture estimée : 18/03/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/02/20)
20-21607
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 20-21607
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
 Correspondant : M. Delvallee Thibaut, direction Constructions publiques et Architecture - sLA 11/12 - 212 avenue Daumesnil 75012 Paris, courriel : Manuele.havard@paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.

Objet du marché : marché de travaux de requalification des entrées de l'espace Reuilly et du Centre Paris Anim 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris avec modernisation du système de désenfumage - opération GO 201517959.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris.
Code NUTS : -FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux de requalification des entrées de l'espace Reuilly et du Centre Paris Anim 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris avec modernisation du système de désenfumage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux de requalification des entrées de l'espace Reuilly et du Centre Paris Anim 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris avec modernisation du système de désenfumage - opération GO 201517959.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 60 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 6 juillet 2020.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, actualisable. Acomptes mensuels.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d, e le cas échéant, et G.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : capacité financière :
Le chiffre d'affaires annuel moyen (moyenne des trois derniers exercices) devra être au moins égal à 4 millions d'euros Hors Taxes (A Meuro(S) (H.T.))
Les candidats qui ne satisferont pas aux niveaux minimaux de capacité exigés seront éliminés.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la Dc2 devra être accompagnée des documents suivants :
Références requises :
Le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
- le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 mars 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020V21094120.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr
Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
Date limite d'obtention : 18 mars 2020, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 février 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marches.maximilien.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L.551-1 à 23 du code de justice.
Chargement en cours...

Marchés similaires

Marché de travaux de requalification des entrées de l’Espace Reuilly et du Centre Paris Anim 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris avec modernisation du système de désenfumage

A proximité de Paris
Procédure adaptée
Date de publication : 11/02/2020
Consulter

Travaux de réfection extérieure de la chapelle saint-julien

A proximité de Le Tréport 76470 Seine-Maritime
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 05/02/2020
Consulter

TRAVAUX DE REFECTION EXTERIEURE DE LA CHAPELLE SAINT-JULIEN

A proximité de Seine-Maritime
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 05/02/2020
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous