Centrale des marchés
Marché de travaux - Modernisation des menuiseries extérieures aluminium de la bibliothèque Andrée Chédid sise 36, rue Emeriau - 75015 Paris Marché de travaux - Modernisation des menuiseries extérieures aluminium de la bibliothèque Andrée Chédid sise 36, rue Emeriau - 75015 Paris correspondant : M. Bertrand Philippe, Adjoint au Chef ...
VILLE DE PARIS 75001Paris sylvie.toris@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Marché de travaux - Modernisation des menuiseries extérieures aluminium de la bibliothèque Andrée Chédid sise 36, rue Emeriau - 75015 Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4984109

Date de clôture estimée : 04/12/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (31/10/19)
19-166151
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 19-166151
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
 Correspondant : M. Bertrand Philippe, Adjoint au Chef de la SLA 7/15, 57, rue du Théâtre 75015 Paris, tél. : 01-55-76-77-34, courriel : Sylvie.toris@paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.

Objet du marché : marché de travaux - modernisation des menuiseries extérieures aluminium de la bibliothèque Andrée Chédid sise 36, rue Emeriau - 75015 Paris.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45421132.
Lieu d'exécution : 36, rue Emeriau, 75015 Paris.
Code NUTS : -FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux de modernisation des menuiseries extérieures aluminium de la bibliothèque Andrée Chédid sise 36, rue Emeriau 75015 Paris
Travaux en une tranche ferme et deux tranches optionnelles.
les travaux prévoient la dépose totale des menuiseries existantes et la repose de nouvelles menuiseries, raccords et calfeutrements
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux - modernisation des menuiseries extérieures aluminium de la bibliothèque Andrée Chédid sise 36, rue Emeriau - 75015 Paris.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : tranche ferme (Tf) concerne la section jeunesse (double hauteur), la discothèque (double hauteur) espace partition et salle du personnel, bureau niveau 3.
tranche Optionnelle 1 (To1) concerne le niveau dalle (entrée et issue de secours) et la section des adultes (hauteur double).
tranche Optionnelle 2 (To2) concerne les bureaux niveau 2 et les espaces presse et animation.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 210 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r avril 2020.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, révisable. Acomptes mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : a l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants : imprimé DC 1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants) dans sa dernière version mise à jour ou contenu identique sur papier libre ; documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ; imprimé DC 2 (Déclaration du candidat) dans sa dernière version mise à jour, comportant les informations ci-dessous ou accompagné des documents ci-dessous.
présentation d'une liste des principales fournitures [Ou] des principaux services effectué(e)s au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste susmentionnée, il est demandé de fournir l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise [a n'utiliser que lorsque les titres d'etude n'ont pas ete demandes par ailleurs].
Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : il est possible d'exiger un chiffre d'affaires supérieur à 2 ou 3 fois le montant du marché si cela se justifie
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la Dc2 devra être accompagnée des documents suivants :
Le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
selon les prescriptions du CCAP.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 décembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V21090520.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr
Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
l'attention des candidats est appelée sur les mesures de sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate appliqué à l'accès aux bâtiments publics de la Ville et du Département de Paris :
"L'Accès à ces bâtiments peut être soumis à un contrôled'accès : les agents peuvent donc solliciter l'accord des usagers pour procéder à une inspection visuelle des bagages à main. En cas de refus des usagers de soumettre leur(s) bagage(s) à cette inspection, l'accès à l'équipement peut leur être interdit".
par ailleurs, toute entreprise ou prestataire désirant déposer un pli devra se munir d'un document permettant d'identifier formellement la personne (pièce d'identité avec photo) qui lui sera demandée à l'entrée du bâtiment.
en cas de refus ou de manquement à ces règles, l'accès aux bâtiments peut lui être interdit.
Il est souligné qu'en raison de ces contrôles de sécurité à l'entrée des bâtiments, les candidats sont invités à prendre toute disposition pour remettre les plis aux dates et heure limites indiquées dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce).
Date limite d'obtention : 4 décembre 2019, à 12 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
ville de Paris - direction Constructions Publiques et Architecture.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 octobre 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction Constructions Publiques et Architecture.
 adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction Constructions Publiques et Architecture.
 adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction Constructions Publiques et Architecture.
 8, avenue de la Porte d'ivry - bédier Est,  75013 Paris,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : introduction du recours. Voir les articles L.551-1 à 23 du code de la justice administrative.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous