Centrale des marchés
F-Paris: Travaux de construction de voies II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation Travaux Exécution Code NUTS II.1.3) Information sur l'accord-cadre o...
Semaest 75011Paris 0143470328
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

F-Paris: Travaux de construction de voies

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 270439

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (06/10/12)
316765-2012
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Paris
+33 143470328
+33 143459898
FRANCE
Semaest
M. le directeur
Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est Parisien, 7 avenue de la République
75011

Adresse(s) internet:

http://www.semaest.fr

http://www.semaest.fr


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Activité principale
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Marché de travaux relatif à la création d'une voie nouvelle: la rue du Clos prolongée, Opération Cardeurs-Vitruve, Gpru Saint-Blaise, Paris 20ème.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de voies
45234116

Éclairage public
34993000

Travaux d'aménagement paysager
45112700

Travaux d'assainissement
45232410

Murs de soutènement
45262620


II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
12at-Dou-0085-S
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.9.2012
V.2)
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
91320
Wissous
Segex Sas
FRANCE
4 boulevard Arago
V.4)
Informations sur le montant du marché
V.5)
Information sur la sous-traitance
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2) Informations complémentaires:
http://www.semaest.fr

Commentaires de l'avis d'attribution: opérateur économique auquel a été attribué le marché: le marché a été attribué à un groupement momentané d'entreprises composé des opérateurs économiques suivants: Segex Sas (mandataire) / Razel-Bec / Agrigex Environnement Sas / Segex ÉNergies Sas.
Critères d'attribution:
Critère n° 1: valeur technique de l'offre (40 points) appréciée au regard des sous-critères suivants:
— Pertinence des moyens humains mobilisés et des moyens matériels mis en oeuvre par le candidat pour réaliser l'ensemble des prestations objet du marché (sur 7,5 points),
— Méthodes d'exécution (sur 10 points),
— L'organisation de chantier et sécurité du chantier (sur 15 points),
— Démarche de développement durable (gestion des déchets (tri, valorisation), modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion) (sur 7,5 points).
Critère n° 2: prix (40 points).
Critère n° 3: délais d'exécution (20 points) appréciés au regard des sous-critères.
Suivants:
— Délai d'exécution de la phase 1 (sur 7,5 points),
— Délai d'exécution de la phase 2 (sur 7,5 points),
— Cohérence du planning remis par le candidat dans son offre (sur 5 points).
Instance chargée des procédures de recours:
m. le président du Tribunal de grande instance de Paris, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris Cedex 01, FRANCE. Tél. +33 144325151
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11016&ssrubrique=11051&article=14755

Introduction des recours:
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11016&ssrubrique=11051&article=14755

Instance chargée des procédures de recours:
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11016&ssrubrique=11051&article=14755

Introduction des recours:
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des.
Recours:
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11016&ssrubrique=11051&article=14755


VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.4) Date d’envoi du présent avis:
1.10.2012
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00