75 construction d'une opération de 60 logements, 60 caves et 788m de commerces sur un parking souterrain de 50 places situé au 22/24/26 rue du Chevaleret à Paris

Travaux

AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
S.I.E.M.P, 29, boulevard Bourdon, à l'attention de Mme Leger Sylviane, F-75180 Paris. Tél. : (+33) 1 42 77 20 20.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Electrogeloz, centre Léa Park - 122 / 130 rue Marcel Hartmann, F-94200 Ivry-sur-Seine. Tél. : (+33) 1 43 90 46 67

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Siemp : Sous-direction juridique et marchés, 29, bd Bourdon Cedex 04, F-75180 Paris. Tél. : (+33) 1 49 96 25 54. Fax : (+33) 1 49 96 24 02

Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) Activité principale
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
le présent marché de travaux a pour objet la construction d'une opération de 60 logements, 60 caves et 788m² de commerces sur un parking souterrain de 50 places situé au 22/24/26 rue du Chevaleret 75013 Paris.

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.

II.1.4) Information sur l'accord-cadre :

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
si le candidat propose des variantes, il devra impérativement fournir l'ensemble des pièces (plans, croquis et descriptifs) permettant de juger de la qualité et de la faisabilité de ces variantes.
Si plusieurs variantes sont proposées pour un même objet, chacune devra être détaillée et chiffrée dans l'acte d'engagement.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45210000.

II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Lots :

Division en lots : non.

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :

II.2.2) Informations sur les options :
II.2.3) Reconduction


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir Ccap.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir Ccap.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les candidats peuvent répondre au marché seuls ou sous la forme d'un groupement d'entreprises.
Leur attention est attirée sur le fait que le marché ne pourra être attribué qu'à un groupement d'entreprises devenues solidaires.
III.1.4) Autres conditions particulières :

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Lettre de candidature et déclaration sur l'honneur indiquant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 ou formulaire Dc1
-Attestations fiscales et sociales en cours de validité ou formulaire Noti2 ;
-Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire
-attestation d'assurances (responsabilité civile, décennale) en cours de validité ;
-Extrait Kbis datant de moins de 3 mois.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Chiffres d'affaires du candidat ou de chaque membre du groupement portant sur les 3 dernières années ou formulaire Dc2.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Références relatives à des travaux similaires réalisées au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire (public ou privé) et certificats de capacité Dc2;
-Moyens en personnel et matériels de l'entreprise ou formulaire Dc2 (version 09/2010).
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :

IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique, et notamment le respect et la pertinence du quantitatif évalué sur les différents postes, les éléments du mode opératoire, le délai, la démarche de développement durable, et la cohérence interne de l'offre %
Pondération : 50.
2. prix %
Pondération : 50.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.

IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
12ft-0093-Y.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : oui.

Modalités de paiement : les dossiers sont à retirer auprès de :
Electrogeloz Bercy
Centre Léa Park - 122 / 130 rue Marcel Hartmann
94200 Ivry Sur Seine
Tel : 01.43.90.46.67 - www.electrogeloz.com
Les entreprises sont invitées à contacter Electrogeloz Bercy avant de venir retirer un dossier. Ce dernier est payant, mais sera remboursé à l'entreprise par la Siemp sur remise d'une offre.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
6 septembre 2012, à 16:00

IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 210 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Renouvellement

VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

VI.3) Informations complémentaires :
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Délai d'exécution : 22 mois période de préparation de chantier de 2 mois comprise
renseignements administratifs :
Siemp, Marie Claire Delcambre, 29, bd Bourdon
75180 ParisCedex 04
tél : 0149962554
renseignements techniques :
Siemp, Christine Combes, 29, bd Bourdon
75180 ParisCedex 04
tél : 0149967649
unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25 juillet 2012.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance, 4, bd du Palais, F-75055 Paris Rp. Tél. : (+33) 1 44 32 51 51

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal de grande instance, 4, bd du Palais, F-75055 Paris Rp. Tél. : (+33) 1 44 32 51 51

VI.5) Date d'envoi du présent avis : 25 juillet 2012