Centrale des marchés
75 travaux d'achèvement d'un bâtiment de 28 logements situé au 62, rue du dessous des berges à Paris 75 travaux d'achèvement d'un bâtiment de 28 logements situé au 62, rue du dessous des berges à Paris travaux d'achèvement d'un bâtiment de 28 logements situé au 62, rue du Dessous des Berges à PARI...
Paris Habitat - OPH 75253Paris 0171370014
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 travaux d'achèvement d'un bâtiment de 28 logements situé au 62, rue du dessous des berges à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 943653

Date de clôture estimée : 20/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/01/14)
14-10477

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Paris Habitat - OPH.
Correspondant : le directeur général de Paris Habitat - oPH, 21 bis, rue Claude Bernard 75253 Paris tél. : 01-71-37-00-00 télécopieur : 01-71-37-00-14 adresse internet : http://www.parishabitatoph.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-publics.parishabitatoph.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : travaux d'achèvement d'un bâtiment de 28 logements situé au 62, rue du Dessous des Berges à PARIS 13e.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45211340
Objets supplémentaires : 45400000.

Lieu d'exécution : 62, rue du dessous des berges, 75013 Paris.

Code NUTS : øFR101ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'exécution du marché débutera dans le courant du 2e trimestre 2014.
Le marché comprendra de l'insertion professionnelle à hauteur de 6 % du montant des travaux.
La présente consultation comprend 2 prestations supplémentaires éventuelles, définies dans les documents de la consultation, que le candidat au lot concerné devra chiffrer obligatoirement.
Une visite de site est obligatoire selon les modalités figurant dans le règlement de la consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : cette opération a déjà fait l'objet de travaux pendant 12 mois avec la réalisation des ouvrages suivants :
- démolition de boxes de parkings aériens et d'un logement de fonction,
- dépollution des sols,
- fondations profondes de type pieux,
- gros-oeuvre du sous-sol et réseaux sous dallage, du bâtiment A r+7 sur rue, du bâtiment B R+1 sur cour, du bâtiment C R+2 sur cour et du bâtiment D R+4 sur cour, ainsi que les souches béton pour les émergences en toiture,
- la mise en place et la dépose d'une grue,
- la pose de l'ensemble des menuiseries extérieures des logements, y compris volets roulants et joint d'étanchéité,
- l'étanchéité provisoire de type pare vapeur des toitures A Phr+7, B phrdc et Phr+1, C phr+2 et les descentes eaux pluviales jusqu'au sous-sol sans raccordement.
- l'étanchéité définitive du bâtiment D et les descentes eaux pluviales provisoires,
- le pré câblage électrique de l'intégralité de l'opération,
- la réalisation d'un témoin sans levée des réserves,
- l'ensemble des démarches auprès des différents concessionnaires : ERDF, France Télécom, Eau de Paris, SAP et GRDF (voir planning de l'opération).
L'objet de la présente consultation est de finaliser l'opération comme décrit dans le dossier de consultation et de lever les non conformités constatées sur certains ouvrages de gros-oeuvre et de plomberie (gaines techniques).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires, conclus sans nouvelle mise en concurrence.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : avance: aucune avance ne sera appliquée au titre de la présente consultation.
Retenue de garantie: il peut être substitué à la retenue de garantie de 5 pour cent une garantie à première demande selon le modèle fixé par arrêté du 29 février 2008 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2005 et fixant les modèles de garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement: ressources extérieures publiques (subvention de l'etat de la région Île-De-France et de la Ville de Paris, prêt 1 % logement)et ressources propres.
Modalités de paiement: virement à 30 jours.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : le justificatif à produire obligatoirement est le formulaire intitulé " lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants" - référencé Dc1 (dernière version en vigueur)
le candidat n'a pas la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membre de plusieurs groupements.



Capacité économique et financière - références requises : les justificatifs à produire obligatoirement sont:
1- la "declaration du candidat individuel ou du membre du groupement" - formulaire Dc2 (dernière version en vigueur) dans lequel devra figurer le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Pour justifier de ses capacités économiques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités économiques et financières d'autres opérateurs économiques (selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation).
2- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les justificatifs à produire obligatoirement sont:
- les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- les références du candidat au cours des cinq dernières années pour les travaux;
pour justifier de ses capacités professionnelles et techniques, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles et techniques d'autres opérateurs économiques (selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation).

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 février 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013/229.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marches-publics.parishabitatoph.fr
Délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation
une phase de négociation est prévue suite au classement des offres initiales. Seules les 3 offres les mieux classées seront admises aux négociations, selon les modalités définies dans le règlement de la consultation.
Les candidats peuvent retirer gratuitement le dce par voie électronique sur le profil acheteur de paris habitat - oPH. Un mode d'emploi est à la disposition des candidats sur le site.
Sans nuire au principe de liberté d'accès à la commande publique, il est demandé aux candidats de communiquer au minimum un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse email valide. Cette exigence a pour objet d'établir de façon certaine une correspondance électronique avec le candidat concerné en cas de modification et/ou d'information sur la procédure.
Il est attendu des candidats une réponse par envoi électronique sur le profil acheteur de paris habitat - oPH. Le candidat qui choisit de communiquer sa candidature et son offre par envoi électronique doit s'identifier.
Toutefois, les candidatures et les offres des candidats qui utiliseront un autre mode de transmission (support papier ou support physique électronique) ne seront pas pour autant refusées. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 janvier 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Paris Habitat - OPH : Direction des Affaires Juridiques et des Marchés.
soit par voie postale: Paris Habitat OPH - direction des Affaires Juridiques et des Marchés - a l'attention du Service Marchés - 21 bis, rue Claude Bernard, 75253 Paris Cedex 05, Soit dépôt sur place: Paris Habitat OPH - service courrier - a l'attention du Service Marchés - 26 rue Broca, 75005 PARIS. Du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9h à 16 heures, après présentation du récepissé annexé au réglement de consultation Cedex 05, 75253 Paris.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : via le module " correspondance " de la consultation accessible à l'adresse suivante: http://marches-publics.parishabitatoph.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy Cedex 04 75181 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy Cedex 04 75181 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Gros-oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45400000.
Lot(s) 2 Etanchéité - couverture.

C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Lot(s) 3 Façade en CCV.

C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Lot(s) 4 Façades en bardage bois.

C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Lot(s) 5 Métallerie - serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 45340000.
Lot(s) 6 Partitions - finitions.

C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Lot(s) 7 Ascenseur.

C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Lot(s) 8 Electricité.

C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Lot(s) 9 Chauffage - ventilation.

C.P.V. - Objet principal : 45232141.
Lot(s) 10 Aménagements paysagers - espaces verts.

C.P.V. - Objet principal : 45112710.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous