Centrale des marchés
75 travaux de réhabilitation du poste bt/ht du musée des atp/mucen à Paris 75 travaux de réhabilitation du poste bt/ht du musée des atp/mucen à Paris travaux de réhabilitation du poste Bt/Ht du musée des Atp/Mucen. La prestation englobe les travaux et les fournitures pour...
Ministère culture et communication 75033Paris mission-achats.sg@culture.gouv.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 travaux de réhabilitation du poste bt/ht du musée des atp/mucen à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 851619

Date de clôture estimée : 05/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/10/13)
13-181452

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ministère culture et communication.
Correspondant : Mme TOTH Françoise, Ministère de la culture et de la communication, 182, rue Saint Honoré 182, rue Saint Honoré 75033 Paris Cedex 01 tél. : 01-40-15-82-97 courriel : mission-achats.sg@culture.gouv.fr adresse internet : http://www.culture.gouv.fr/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de réhabilitation du poste Bt/Ht du musée des Atp/Mucen. La prestation englobe les travaux et les fournitures pour la réalisation complète et la remise en ordre de marche des installations nécessaires à son bon fonctionnement.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.

Lieu d'exécution : 6, rue Mahatma Gandhi, 75016 Paris.

Code NUTS : øFR101ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la consultation concerne une prestation de travaux non allotie. Le prix du marché est forfaitaire et ferme
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit pour le prestataire de fournir les matériels et de réaliser les travaux liés à la réhabilitation d'un poste Ht/Bt situé sur le site du MCC. Les prestations comprennent l'installation complète et la remise en conformité des installations notamment :
la dépose et l'évacuation des équipements remplacés
les réseaux et circuits de terre du poste
la totalité des liaisons équipotentielles et fonctionnelles du poste
les équipements de branchement et de distribution concessionnaire du poste
la fourniture des équipements de sécurité
le poste de livraison
la mise en place des disjoncteurs de protection de transformateurs
la mise en place d'un Cpi
La mise en place d'une centrale de mesure
les liaisons (H.T.) dans le poste
les liaisons BT transformateurs/disjoncteurs et disjoncteurs/tgbt
les vérifications des liaisons filaires depuis le TGBT pour les canalisations alimentant les divers équipements (armoires et tableaux divisionnaires, câbles forces motrice; etc.).

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er décembre 2013.

Cautionnement et garanties exigés : il est prévu une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché. Cette garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : la dépense est imputée sur les fonds propres du ministère de la culture et de la communication. Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'un des partenaires devra être désigné comme mandataire et le groupement ainsi crée devra nécessairement prendre la forme d'un groupement d'entreprises solidaire au moment de l'attribution. Une même entreprise ne peut faire partie de plusieurs groupements concurrents ni présenter en même temps une offre individuelle et une offre groupée.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés :
- : documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société, si le signataire n'est pas le représentant légal de la société ;
- : une visite de site est obligatoire est organisée par le service. Les candidats doivent envoyer leur demande de visite à l'adresse suivante : mission-achats.sg@culture.gouv.fr
les dates de visite leur seront communiquées par l'envoi d'un courriel à l'adresse que les candidats auront mentionnés dans leur demande. Une attestation leur sera remise l'issue de la visite. Aucune visite n'aura lieu après le 31 octobre 2013.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 % ;
- valeur technique jugée à partir des éléments suivants : capacité de production et d'approvisionnement des équipements (40) - organisation du chantier (10) moyens mis en oeuvre (10) : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 novembre 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013-68-DGPAT.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=139371&orgAcronyme=f5j.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=139371&orgAcronyme=f5j.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00