Centrale des marchés
75 travaux de mise en accessibilité du Zénith (deuxième phase) à Paris 75 travaux de mise en accessibilité du Zénith (deuxième phase) à Paris travaux de mise en accessibilité du Zénith de Paris (deuxième phase). code_postal : 75019 lieu : zenith de Paris Parc de l...
M. Kahina RAMDANI 75019Paris k.ramdani@villette.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

75 travaux de mise en accessibilité du Zénith (deuxième phase) à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 895974

Date de clôture estimée : 20/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/12/13)
13-209664

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPPGHV.
Correspondant : Mme BERTHOUT Florence, 211 avenue Jean Jaurès 75935 Paris Cedex 19 adresse internet : http://www.villette.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_gLH2XR3R_s.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : travaux de mise en accessibilité du Zénith de Paris (deuxième phase).

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : zenith de Paris Parc de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.

Code NUTS : øFR101ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux à réaliser sont décomposés en trois lots représentant trois marchés distincts concernant :
- la réalisation d'une ouverture en façade,
- la mise en place d'un élévateur,
- la création d'une rampe d'évacuation en façade extérieure du bâtiment.
la nature et les spécificités techniques des travaux à réaliser sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) propre à chaque lot

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : néant.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est financé sur le budget propre de l'eppghv.
Le règlement des prestations est fixé à 30 jours, par virement bancaire, après réception de la facture. Le défaut de paiement dans ce délai ouvre droit au versement d'intérêts moratoires.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement d'opérateurs économiques.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le Pouvoir Adjudicateur est un groupement solidaire.
Si l'offre est présentée sous la forme d'un groupement conjoint, celui-ci pourra être amené à se transformer en groupement solidaire dans l'hypothèse d'une attribution et ce, conformément aux dispositions de l'article 50 VII du code des marchés publics.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Autres renseignements demandés :
- : la présentation de trois références détaillées de prestations de même nature effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le descriptif, le montant, la date et le délai de réalisation de la prestation ainsi que les coordonnées du destinataire public ou privé. ;
- : une déclaration indiquant les moyens et effectifs moyens annuels du candidat accompagnée des CV et différentes qualifications des personnels susceptibles d'intervenir sur ce marché.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 décembre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013ACCESSIBILITEZENITH.

Renseignements complémentaires : une visite obligatoire du site est prévue avant la remise des offres.
il conviendra de prendre rendez-vous auprès du Maître d'oeuvre :
VIA Verde
Garry MAC Cullagh
Tél. : 06.79.09.12.92
mail. : garry.mccullagh@via-verde.eu.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 novembre 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : VIA VERDE / Garry MAC CULLAGH.
tél. : 06-79-09-12-92, courriel : garry.mccullagh@via-verde.eu.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette EPPGHV.
Correspondant : M. Kahina RAMDANI, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, tél. : 01-40-03-78-42, courriel : k.ramdani@villette.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : EPPGHV - DEA.
Correspondant : M. Stéphane BEJA Stephane, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, tél. : 06-26-46-00-69, courriel : s.beja@villette.com, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_gLH2XR3R_s.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 29, rue Barbet-De-Jouy 75700 Paris Cedex 7 tél. : 01-44-42-63-43 courriel : jean-louis.chavernac@ile-de-france.pref.gouv.fr télécopieur : 01-44-42-63-37.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 6 ouverture bâtiment.
La nature et les spécificités techniques des travaux à réaliser sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) propre à chaque lot.

Informations complémentaires : le marché est conclu à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant la date de démarrage des travaux jusqu'à l'achèvement de ceux-ci y compris réception et levée des réserves.
Délai d'exécution : les travaux sur site devront impérativement être réaliser entre le 22 juillet 2014 et le 22 août 2014 inclus.
Lot(s) 7 charpente métallique.
La nature et les spécificités techniques des travaux à réaliser sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) propre à chaque lot.

Informations complémentaires : le marché est conclu à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant la date de démarrage des travaux jusqu'à l'achèvement de ceux-ci y compris réception et levée des réserves.
Délai d'exécution : les travaux sur site devront impérativement s'achever le 22 août 2014. La date de commencement des travaux sera à définir ultérieurement en fonction du planning remis par le Titulaire.
Lot(s) 8 elévateur.
La nature et les spécificités techniques des travaux à réaliser sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) propre à chaque lot.

Informations complémentaires : le marché est conclu à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant la date de démarrage des travaux jusqu'à l'achèvement de ceux-ci y compris réception et levée des réserves.
Délai d'exécution : les travaux sur site devront impérativement être réaliser entre le 22 juillet 2014 et le 22 août 2014 inclus.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous