Centrale des marchés
Assistance technique en appui à la maitrise d'oeuvre dans les métiers du système d'information et du contrôle commande pour la direction de la production et de l'ingénierie hydraulique Description II.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice: Assistance technique en appui à la maitrise d'oeuvre dans les métiers du système d'information et du contrôle commande pour...
EDF-SA 92050Paris La Défense Cedex catherine.reigue-baise@edf.fr 0469654067
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Assistance technique en appui à la maitrise d'oeuvre dans les métiers du système d'information et du contrôle commande pour la direction de la production et de l'ingénierie hydraulique

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 946432

Date de clôture estimée : 11/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (25/01/14)
28529-2014
Nom, adresses et point(s) de contact
catherine.reigue-baise@edf.fr
Paris La Défense Cedex
EDF-SA
EDF – direction des achats – AAI Ciden Septen
92050
+33 469654067
Catherine Reigue-Baise
FRANCE
Direction des achats production ingénierie, 20 place de la Défense
+33 469655271

Adresse(s) internet:

www.edf.com

http://portail-achats.edf.com

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées


I.1) Activité principale
Électricité
I.2) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
I.3) Description
II.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice:
Assistance technique en appui à la maitrise d'oeuvre dans les métiers du système d'information et du contrôle commande pour la direction de la production et de l'ingénierie hydraulique.
II.1.1) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Dans les locaux du prestataire ou dans ceux d'EDF ou dans des locaux mis à disposition.
FR
FRANCE


II.1.2) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.3) Information sur l’accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
nombre maximal de participants à l’accord-cadre envisagé: 10

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Il s'agit d'un marché cadre d'assistance technique en appui à la maitrise d'oeuvre dans les métiers du système d'information et du contrôle commande pour la direction de la production et de l'ingénierie hydraulique.
Par ailleurs, la durée de ce futur contrat-cadre sera de 4 ans fermes et deux périodes optionnelles de 1 an chacune, soit une durée totale globale de 6 ans maximum.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71330000
Services divers d'ingénierie
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.7) Information sur les lots
Division en lots: non
II.1.8) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.1.9) Quantité ou étendue du marché
II.2) Quantité ou étendue globale:
La durée du marché est mentionnée à la rubrique II.3 comprend l'option de durée.
Durée des options : 12 mois x 2 soit 24 mois.
Les quantités prévisionnelles moyennes annuelles sont de 250 000 heures. Ce montant estimatif est donné à titre indicatif et ne constitue un quelconque engagement de la part d'EDF.

II.2.1) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: La durée du marché mentionnée à la rubrique II.3 comprend l'option de durée.

II.2.2) Reconduction
II.2.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 72 (à compter de la date d’attribution du marché)
II.3) Conditions relatives au contrat
III.1) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.1) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Le marché sera financé à partir de ressources propres.
Le paiement sera à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.

III.1.2) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement d'entreprises attributaire du marché, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement, représente ceux-ci auprès d'EDF et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d'entre eux. EDF accepte que chacun des autres membres du groupement ne soit engagé que pour les prestations qui lui seront attribuées (groupement « conjoint »). EDF accepte également que chacun des membres du groupement soit engagé pour la totalité du marché (groupement « solidaire »).
Un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

III.1.3) Autres conditions particulières:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.1.4) Conditions de participation
III.2) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Ne peuvent soumissionner :
1) Les candidats qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10,441-1 à 441-7,441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure,
2) Les candidats qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L.8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail,
3) Les candidats soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée en application des articles L.653-1 à L. 653-8 du même code ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les candidats admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché,
4) Les candidats qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les candidats qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues au présent alinéa ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
Pour justifier qu'il n'est pas dans l'une des situations citées aux point 1) à 4) ci-avant, le candidat doit produire une déclaration sur l'honneur datée et signée.
Ces conditions sont applicables aux candidats et à chacun des membres d'un groupement candidat.
Le candidat ou chacun des membres du groupement candidat doit à l'appui de leur candidature et sous peine de rejet :
- Présenter un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (k-bis), ou au répertoire des métiers ou, le cas échéant, une attestation officielle de situation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays concerné.
- Ne pas être un fabriquant de matériel ou appartenir un groupe qui fabrique du matériel ou ne pas appartenir à une entreprise qui réalise des travaux pour EDF hydraulique. (Juge et partie)

III.2.1) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat ou chacun des membres du groupement candidat doit à l'appui de leur candidature et sous peine de rejet :
- Justifier d'un chiffre d'affaire supérieur à 7 MEUR pour les années 2011 et 2012. En cas de GME, il s'agit du CA cumulé de l'ensemble des membres du groupement.
- fournir une copie des bilans et comptes de résultat des 3 derniers exercices ainsi que le CA réalisé avec EDF au cours de l'année précédente
- Indiquer le groupe d'appartenance de l'entreprise intéressée

III.2.2) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les soumissionnaires devront démontrer leurs compétences, elles seront obligatoirement issues d'un contexte industriel, en matière d'études, de réalisations, essais et mise en service, requalification d'intrinsèque à fonctionnelles et de maintien en condition opérationnelle allant des capteurs à la supervision de la production d'électricité dont les principaux matériels et domaines sont les suivants :
1. Installations Électriques Générales
2. Automatismes
3. Interface avec les installations mécaniques générales
4. Matériels de régulation de vitesse et de régulation de tension
5. Informatique industrielle -
6. Télécommunications industrielles (réseaux locaux, switch, …etc)
7. Modélisation et simulation des matériels et ouvrages
8. Mise en services et essais
9. Maîtrise des déchets industriels (Amiante, plomb, …)
le soumissionnaire ou le groupement devra disposer d'un effectif supérieur à 200 personnes pour l'ensemble des 9 domaines cités ci-avant.
Pour ce faire, les soumissionnaires devront :
- Démontrer par tout moyen à leur convenance de compétences dans la prise en charge de toutes les phases d'un processus d'ingénierie dans un milieu industriel : Expertise, études préliminaires, Études d'Avant Projet Sommaire (APS), Études d'Avant Projet Détaillé (APD), rédaction de Cahier des Charges, Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), Analyse technico-économiques, suivi de réalisation, mise en service et maintien en condition opérationnelle, Organisation Planification Coordination (OPC)…, pour l'ensemble des 9 domaines visés ci avant.
En outre le candidat ou chacun des membres du groupement candidat devra :
- Démontrer leur capacité ou leurs connaissances des réglementations afférentes à la sécurité (Décret n°92-158 du 20 février 1992 et décret n°95-608 du 6 Mai 1995) et être certifié ou en cours de certification dans le domaine de la sécurité (Mase ou OHSAS),
- Démontrer leur capacité à traiter des chantiers interférents (plus d'un chantier sur un même espace) et complexes (plusieurs métiers en même temps)
- Être certifié ISO 9001 ou équivalent.
- Maîtriser la langue française pour l'expression, la lecture et la rédaction dans toutes les phases d'ingénierie,
- Disposer des habilitations adaptées suivant l'UTE C18-510
Données communes à tous les domaines (domaines 1 à 9)
Le candidat doit démontrer sa capacité ou ses connaissances dans les domaines techniques suivants :
- des systèmes de production d'électricité,
- d'intégrations techniques et fonctionnelles de systèmes répartis,
- dans le domaine de la configuration de données de systèmes de process industriels répartis,
- dans le domaine de la diffusion d'alarmes
- d'intégration des systèmes de production dans un réseau électrique,
- en configuration de données de système de production d'électricité du capteur au trader
Par tout moyen à sa convenance.
Domaine Contrôle Commande (domaines 1 à 4)
Le candidat doit démontrer sa capacité ou ses connaissances dans les domaines techniques suivants :
- la conception, développement, réalisation/requalification, déploiement et maintien en condition opérationnel dans le domaine des automatismes et des protections à relais et numériques
- de l'instrumentation (capteurs, câblages et connexions)
- de la distribution d'auxiliaires (électriques, eau, pression)
- des IEG (courants forts et courants faibles) notamment groupes électrogènes, batteries, onduleurs
- des schémas électriques (CAO, DAO, câblages, tirage de câbles ...)
- des interfaces avec IMG (station olé-hydraulique, tuyauteries ...)
Par tout moyen à sa convenance.
Domaine Système d'Information (domaines 5-6-7)
Le candidat doit démontrer sa capacité ou ses connaissances dans les domaines techniques suivants :
- dans la conception, développement, réalisation/requalification, déploiement et maintien en condition opérationnel dans le domaine de l'informatique et des télécom en rapport avec des enjeux de production d'électricité (sûreté, sécurité, risques industriels)
- dans la supervision des systèmes d'informations (qualité des données et gestion des événements)
- des modèles d'optimisation/simulation de modèle électrique,
- d'une Supervision centralisée de sites industriels répartis sur des zones étendues supérieure à 20km en mode 24/24 heures
- dans le MCO évolutif & correctif en informatique industrielle temps réel sur des sous-systèmes ouverts de type POSIX,
- en protocoles de communication entre automates et calculateurs,
- en mise en œuvre de génération automatique de code dans des solutions industrielles temps réel,
- en mise en œuvre de Systèmes d'Information connectés à des process industriels.
Par tout moyen à sa convenance.
La capacité technique exigée des candidats, limite la possibilité de sous traiter aux seules activités suivantes :
- Interface avec les installations mécaniques générales
- Coordination de chantier
- Maintenance produits logiciel
Toute sous traitance autre, pourra fonder la décision de l'entité adjudicatrice de ne pas reconnaître la capacité technique du candidat.

III.2.3) Informations sur les marchés réservés
III.2.4) Conditions propres aux marchés de services
III.3) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.1) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
III.3.2) Type de procédure
IV.1) Type de procédure
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre de certains types de procédures négociées): non

IV.1.1) Critères d’attribution
IV.2) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier
IV.2.1) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.2.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.3) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice:
PIAT-021 - tender_111226
IV.3.1) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.2) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11.2.2014 - 16:00
Documents payants: non

IV.3.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
11.2.2014 - 16:00
IV.3.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.5) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.6) Modalités d’ouverture des offres
IV.3.7) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
EDF se réserve le droit de rejeter tout dossier reçu hors délai ou incomplet.
EDF se réserve le droit d'envoyer un dossier d'examen d'aptitude complémentaire.
http://portail-achats.edf.com

http://portail-achats.edf.com

Pour tout renseignement concernant le Portail achats, veuillez contacter Bravo
edf-achats@bravosolution.fr

http://portail-achats.edf.com

La langue française sera exclusivement utilisée pour tous les échanges techniques et commerciaux.

VI.3) Procédures de recours
VI.4) Instance chargée des procédures de recours
Paris Cedex 01
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055
FRANCE
http://www.justice.gouv.fr
VI.4.1) Introduction des recours
VI.4.2) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Paris Cedex 01
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055
FRANCE
http://www.justice.gouv.fr
+33 144325151
VI.4.3) Date d’envoi du présent avis:
21.1.2014
VI.5)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous