Centrale des marchés
marché de travaux relatif à la création d'une salle de réunion en mezzanine dans les locaux de l'ecole du Louvre 75 travaux pour la construction d'une salle de 19 places, située en mezzanine, dans les espaces de l'école du Louvre, dans l'aile de flore du palais du Louvre à Paris code_postal : 75038 ville ...
Ecole du Louvre 75038Paris marches.publics@ecoledulouvre.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux relatif à la création d'une salle de réunion en mezzanine dans les locaux de l'ecole du Louvre

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 895009

Date de clôture estimée : 19/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (03/12/13)
405355-2013
BOAMP (30/11/13)
13-209212

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Ecole du Louvre, palais du louvre, porte jaujard, place du carrousel Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du carrousel, à l'attention de Mme Lannoy-Muyard Charlotte, F-75038 Paris Cedex 01. E-mail : marches.publics@ecoledulouvre.fr.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ecoledulouvre.fr.

Accès électronique à l'information : http://www.ecoledulouvre.fr/marches-publics

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ecole du Louvre, palais du louvre, porte jaujard, place du carrousel, F-75038 Paris Cedex 01. E-mail : marches.publics@ecoledulouvre.fr. URL : http://www.ecoledulouvre.fr/marches-publics

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ecole du Louvre, palais du louvre, porte jaujard, place du carrousel, F-75038 Paris Cedex 01. E-mail : marches.publics@ecoledulouvre.fr. URL : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=149925&orgAcronyme=f5j

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ecole du Louvre, palais du louvre, porte jaujard, place du carrousel, F-75038 Paris Cedex 01. E-mail : marches.publics@ecoledulouvre.fr. URL : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=149925&orgAcronyme=f5j
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public.
I.3) Activité principale
Education.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
marché de travaux relatif à la création d'une salle de réunion en mezzanine dans les locaux de l'ecole du Louvre.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesecole du Louvre, 75038 Paris Cedex 01.
Code NUTS , FR101, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le marché a pour objet des travaux pour la construction d'une salle de 19 places, située en mezzanine, dans les espaces de l'ecole du Louvre, dans l'aile de Flore du Palais du Louvre. Le marché est composé de quatre lots.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45223220, 45261100,45311000,44316500.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché se décompose en 4 lots distincts.
II.2.2) Informations sur les options :
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Nombre de reconductions éventuelles : 3.
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 12(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Gros oeuvre / Revêtement de sol / Plâtrerie / Peinture
1) Description succincte :
La description des travaux à réaliser au titre du présent lot est détaillée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 1.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220, 44112200,45410000,45442100.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : Charpente bois / Menuiserie intérieure
1) Description succincte :
La description des travaux à réaliser au titre du présent lot est détaillée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 2.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261100, 45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé : Courant fort / Courant faible / CVC
1) Description succincte :
La description des travaux à réaliser au titre du présent lot est détaillée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 3.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311000, 45330000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé : Serrurerie métallique
1) Description succincte :
La description des travaux à réaliser au titre du présent lot est détaillée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 4.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44316500.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le marché est financé sur le budget de l'ecole du Louvre.
Une avance forfaitaire pourra être versée selon les modalités de l'article 87 du code des marchés publics.
Les versements se feront suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 98 du code des marchés publics et conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et de son décret d'application n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le délai global de paiement ne pourra excéder trente (30) jours.
Les prix sont fermes et actualisables selon les modalités indiquées ci-dessus s'il s'écoule plus de trois (3) mois entre la date d'établissement du prix et la date de début des travaux du lot considéré. La formule d'actualisation qui sera appliquée est détaillée dans le CCAPC.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Solidaire ou conjoint avec mandat solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : une déclaration sur l'honneur à l'aide du formulaire Dc1 ;
Une déclaration du candidat à l'aide du formulaire Dc2 ;
En cas de présentation d'un sous-traitant dans l'offre, le formulaire " acte spécial de sous-traitance " et l'ensemble des documents demandés pour le candidat principal;
copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire ;
Un extrait Kbis ;
Les attestations d'assurance ;
Le pouvoir de la personne habilitée à engager la société ;.
III.2.2) Capacité économique et financière :
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : la liste des principales références pour les trois dernières années concernant le même type de prestations avec notamment le nom de la société, le montant, la date, le nom du correspondant ainsi que son numéro de téléphone. Si le candidat est dans l'incapacité de fournir des références par exemple du fait d'une création récente, il peut joindre à son dossier un courrier explicatif, daté et signé et accompagné de justificatifs appropriés ;
Les renseignements concernant les moyens humains et techniques de l'entreprise prévus pour la bonne conduite d'un chantier sur site patrimonial en activité.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique selon mémoire technique du candidat
Pondération : 60.
2. prix
Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2013-009.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
19 décembre 2013, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires :
Compte tenu du marché, une visite des locaux est obligatoire. Pour ce faire, il prendra obligatoirement contact avec de M. Camille Houbart. Les visites auront lieu, sur rendez-vous, aux dates suivantes :
- le mercredi 4 décembre 2013 de 10h00 à 12h00,
- le vendredi 6 décembre 2013 de 10h00 à 12h00,
- le lundi 9 décembre 2013 de 14h00 à 16h00.
A ce titre, le titulaire sera réputé avoir une connaissance suffisante des lieux lui permettant d'effectuer sa mission et ne pourra élever quelque protestation ou réclamation que ce soit à ce titre, postérieurement à la notification du marché.
Attention, les documents techniques (plans et autres documents) seront téléchargeables directement et uniquement sur le site internet de l'ecole. Ils pourront également être fournis sur demande par mail à l'adresse suivante : marches.publics@ecoledulouvre.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28 novembre 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Ecole du Louvre, palais du louvre, porte jaujard, place du carrousel, F-75038 Paris Cedex 01. E-mail : marches.publics@ecoledulouvre.fr

Organe chargé des procédures de médiation : Ecole du Louvre, palais du louvre, porte jaujard, place du carrousel, F-75038 Paris Cedex 01. E-mail : marches.publics@ecoledulouvre.fr
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. URL : http://www.paris.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 28 novembre 2013.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous