Centrale des marchés
France-Paris: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice: II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation Travaux Exécution Lieu principal d’exécut...
Eau de Paris 75214Paris
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

France-Paris: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 795795

Date de clôture estimée : 16/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (09/08/13)
269324-2013
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
75214
Paris
M. le directeur général
Eau de Paris
19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373, Cedex 13
FRANCE

Adresse(s) internet:

http://www.eaudeparis.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus
75214
Paris
Mme Martin Joelle
Eau de Paris - direction Ingénierie et du patrimoine
19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373, Cedex 13
+33 158063453
joelle.martin@eaudeparis.fr
http://www.edi-tender.com/eaudeparis/Dce.asp?N=343213

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées


I.2) Activité principale
I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice:
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: bouelvard Bessières, 75017 Paris
Paris
FR101


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
marché 12762 - extension Tramway T3 - boulevard Bessières (17eme) - deviation et renouvellement de la conduite Dn1250 mm Eau Potable
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
45240000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Information sur les lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
l'Opération de déviation et de renouvellement du réseau d'eau dans le cadre de l'extension du tramway T3 se décompose en 4 consultations :
Consultation 1 troncon 1 - bd Bessieres
lot 1 : marché 13/12 762-01
lot 2: marché 13/ 12 762-02
consultation 2 troncon 2 - bd Ney - porte de St Ouen à Porte de Clignancourt
lot 4 : marché 13/12 762-04
lot 5 : marché 13/12 762-05
consultation 3 troncon 3 - bd Ney - porte de Clignancourt à Porte de la Chapelle
lot 3 : marché 13/12 762-03
consultation 4 troncon 4 - bd Berthier
lot 6 : marché 13/12 762-06
lot 7 : marché 13/12 762-07
il est à préciser que les consultations peuvent ne pas suivre un ordre chronologique, mais qu'elles garderont néanmoins les numéros tels que définis ci-dessus.
La présente consultation est la consultation 1 et concerne le tronçon 1 sur le boulevard Berthier divisé en deux lots :
Lot 1 : marché 13/ 12 762-01
lot 2 : marché 13/ 12 762-02

II.2.2) Information sur les options
II.2.3) Reconduction
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
1)
Description succincte:
Le projet comprend notamment :
L'Ouverture de 3 puits de services pour permettre la dépose des conduites existantes et la pose des nou-velles et le comblement des galeries ;
La démolition de la voûte ou de la dalle au-dessus des puits sera à réaliser. La conduite existante Dn1250 mm en béton armé à âme tôle existante en galerie sera déposée ainsi que tous ses équipements ;
La fourniture et la pose en galerie de conduite Dn1200 mm en acier sur une longueur de 260 m ;
Le terrassement des fouilles et leur remblaiement, la fourniture et la pose en terre de conduite Dn1200 mm en fonte ductile ou en béton armé avec âme tôle sur une longueur de 550 m ;
La dépose de la conduite ENP Dn400 mm située dans la galerie de la Porte de Clichy et en égout sur une longueur de 300 m environ, la pose d'une nouvelle conduite pour l'eau potable Dn400 mm en acier ou en fonte ductile sur une longueur de 300 m environ ;
La réalisation d'un ouvrage en béton armé à la Porte de Clichy dont les dimensions sont 4,00 mètres par 2,60 mètres environ pour permettre la sortie ultérieure de la vanne DN 1200. Cet ouvrage sera muni de dalles amovibles et d'une cheminée de regard
Les travaux de génie civil pour la fermeture des puits de service le comblement de la galerie

2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
45240000
5)
Information complémentaire sur les lots:
Le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à trente neuf (39) semaines.
Il se décompose comme suit :
Délai de préparation du chantier : huit (8) semaines
Délai d'exécutions des travaux : trente et une (30) semaines
Délai de repliement de chantier et de remise en état des lieux : une (1) semaine
Le délai d'exécution des travaux comprend un délai partiel lié à l'arrêt d'eau de la conduite DN1250 d'une durée de vingt huit (28) semaines
Les dates prescrites pour le commencement des délais seront arrêtées par ordre de service

1)
Description succincte:
Le projet comprend notamment :
L'Ouverture de trois puits de service situé pour permettre la dépose des conduites existantes et la pose des nouvelles.
La fourniture et la pose en galerie de conduite Dn1200 mm en acier sur une longueur de 280 m ;
La fourniture et la pose de vanne papillon et de trous d'homme
le terrassement des fouilles et leur remblaiement, la fourniture et la pose en terre de conduite Dn1200 mm en fonte ductile ou en béton armé avec âme tôle sur une longueur de 160 m ;
La dépose de la conduite ENP Dn400 mm située dans la galerie de la Porte Pouchet et en égout sur une longueur de 200 m et la pose d'une nouvelle conduite pour l'eau potable Dn400 mm en acier ou en fonte sur une longueur de 200 m ;
Les travaux de génie civil pour la fermeture des puits de service sur la galerie

2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
45240000
5)
Information complémentaire sur les lots:
Le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à trente et une (31) semaines.
Il se décompose comme suit :
- Délai de préparation du chantier : huit (8) semaines
- Délai d'exécutions des travaux : vingt deux (22) semaines
- Délai de repliement de chantier et de remise en état des lieux : une (1) semaine
Le délai d'exécution des travaux comprend un délai partiel lié à l'arrêt d'eau de la conduite DN1250 d'une durée de vingt (20) semaines
Les dates prescrites pour le commencement des délais seront arrêtées par ordre de service.

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
une retenue de garantie de 5% sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément à l'article 101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra cependant remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
le financement des travaux est assuré par les ressources propres de l'établissement.
Les travaux seront réglés par acomptes mensuels, au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les paiements seront effectués par virements administratifs à 30 jours dans les conditions prévues par l'ar-ticle 98 du code des marchés publics.
Le dépassement du délai maximum de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.
Une avance de 10% sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées à l'article 88 du code des marchés publics

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
groupement solidaire d'entreprises ou groupement conjoint avec mandataire solidaire. Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements
III.1.4) Autres conditions particulières:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: les candidats devront produire :
- une lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics;
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 "Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations.
- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
- le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: déclaration concernant le chiffre d'affaire global des trois derniers exercices connus.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: la qualification Fntp (nomenclature 2013) 113 : Ouvrages d'art et de génie civil (béton et acier-béton) -ouvrages de technicité courante, ou qualification similaire. La qualification Fntp (nomenclature 2013) 5116 : Construction de réseaux d'adduction et de distri-bution d'eau (potable ou brute) sous pression en site urbain, établis en canalisations de Dn > 500mm mais également pour canalisations de Dn 300mm < Dn
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous