Centrale des marchés
75 deviation et renouvellement de la conduite dn1250 mm eau potable à Paris 75 deviation et renouvellement de la conduite dn1250 mm eau potable à Paris pays : F- ville : Paris. code_postal : 75214 lieu : 19 rue Neuve Tolbiac cs 61373 Cedex 13
Eau de Paris 75214Paris
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 deviation et renouvellement de la conduite dn1250 mm eau potable à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 794984

Date de clôture estimée : 16/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/08/13)
13-145548

Travaux


AVIS DE MARCHE - SECTEURS SPECIAUX
SECTION I : ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Eau de Paris, 19 rue Neuve Tolbiac cs 61373 Cedex 13, à l'attention de M. le directeur général, F-75214 Paris.

Adresse(s) internet :

Adresse générale de l'entité adjudicatrice (URL) : http://www.eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Eau De Paris - Direction Ingénierie et du patrimoine, 19 rue neuve tolbiac cs 61373 Cedex 13, à l'attention de Mme Martin Joelle, F-75214 Paris. Tél. : (+33) 1 58 06 34 53. E-mail : joelle.martin@eaudeparis.fr. URL : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/Dce.asp?N=343213

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).
I.2) Activité principale
Eau.

I.3) Attribution de marché pour le compte d'autres entités adjudicatrices
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice :
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesbouelvard Bessieres, 75017 Paris.
Code NUTS : FR101.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Informations concernant l'accord-cadre :
II.1.5) Description du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
marché 12762 - extension Tramway T3 - boulevard Bessieres (17eme) - deviation et renouvellement de la conduite Dn1250 mm Eau Potable.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45240000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Information sur les lots :

Division en lots : oui.

Les offres doivent être soumises pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : l'opération de déviation et de renouvellement du réseau d'eau dans le cadre de l'extension du tramway T3 se décompose en 4 consultations :
Consultation 1 troncon 1 - bd Bessieres
lot 1 : marché 13/12 762-01
lot 2: marché 13/ 12 762-02
Consultation 2 troncon 2 - bd Ney - porte de St Ouen à Porte de Clignancourt
lot 4 : marché 13/12 762-04
lot 5 : marché 13/12 762-05
Consultation 3 troncon 3 - bd Ney - porte de Clignancourt à Porte de la Chapelle
lot 3 : marché 13/12 762-03
Consultation 4 troncon 4 - bd Berthier
lot 6 : marché 13/12 762-06
lot 7 : marché 13/12 762-07
Il est à préciser que les consultations peuvent ne pas suivre un ordre chronologique, mais qu'elles garderont néanmoins les numéros tels que définis ci-dessus.
La présente consultation est la consultation 1 et concerne le tronçon 1 sur le boulevard Berthier divisé en deux lots :
Lot 1 : marché 13/ 12 762-01
Lot 2 : marché 13/ 12 762-02.
II.2.2) Informations sur les options :
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Marché 13/ 12 762-01
1) Description succincte :
Le projet comprend notamment :
L'ouverture de 3 puits de services pour permettre la dépose des conduites existantes et la pose des nou-velles et le comblement des galeries ;
La démolition de la voûte ou de la dalle au-dessus des puits sera à réaliser. La conduite existante DN1250 mm en béton armé à âme tôle existante en galerie sera déposée ainsi que tous ses équipements ;
La fourniture et la pose en galerie de conduite DN1200 mm en acier sur une longueur de 260 m ;
Le terrassement des fouilles et leur remblaiement, la fourniture et la pose en terre de conduite DN1200 mm en fonte ductile ou en béton armé avec âme tôle sur une longueur de 550 m ;
La dépose de la conduite ENP DN400 mm située dans la galerie de la Porte de Clichy et en égout sur une longueur de 300 m environ, la pose d'une nouvelle conduite pour l'eau potable DN400 mm en acier ou en fonte ductile sur une longueur de 300 m environ ;
La réalisation d'un ouvrage en béton armé à la Porte de Clichy dont les dimensions sont 4,00 mètres par 2,60 mètres environ pour permettre la sortie ultérieure de la vanne DN 1200. Cet ouvrage sera muni de dalles amovibles et d'une cheminée de regard
Les travaux de génie civil pour la fermeture des puits de service le comblement de la galerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45240000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à trente neuf (39) semaines.
Il se décompose comme suit :
Délai de préparation du chantier : huit (8) semaines
Délai d'exécutions des travaux : trente et une (30) semaines
Délai de repliement de chantier et de remise en état des lieux : une (1) semaine
Le délai d'exécution des travaux comprend un délai partiel lié à l'arrêt d'eau de la conduite DN1250 d'une durée de vingt huit (28) semaines
Les dates prescrites pour le commencement des délais seront arrêtées par ordre de service
Lot n° 2

Intitulé : Marché 13/ 12 762-02
1) Description succincte :
Le projet comprend notamment :
L'ouverture de trois puits de service situé pour permettre la dépose des conduites existantes et la pose des nouvelles.
La fourniture et la pose en galerie de conduite DN1200 mm en acier sur une longueur de 280 m ;
La fourniture et la pose de vanne papillon et de trous d'homme
Le terrassement des fouilles et leur remblaiement, la fourniture et la pose en terre de conduite DN1200 mm en fonte ductile ou en béton armé avec âme tôle sur une longueur de 160 m ;
La dépose de la conduite ENP DN400 mm située dans la galerie de la Porte Pouchet et en égout sur une longueur de 200 m et la pose d'une nouvelle conduite pour l'eau potable DN400 mm en acier ou en fonte sur une longueur de 200 m ;
Les travaux de génie civil pour la fermeture des puits de service sur la galerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45240000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à trente et une (31) semaines.
Il se décompose comme suit :
- Délai de préparation du chantier : huit (8) semaines
- Délai d'exécutions des travaux : vingt deux (22) semaines
- Délai de repliement de chantier et de remise en état des lieux : une (1) semaine
Le délai d'exécution des travaux comprend un délai partiel lié à l'arrêt d'eau de la conduite DN1250 d'une durée de vingt (20) semaines
Les dates prescrites pour le commencement des délais seront arrêtées par ordre de service.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément à l'article 101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra cependant remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le financement des travaux est assuré par les ressources propres de l'établissement.
Les travaux seront réglés par acomptes mensuels, au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les paiements seront effectués par virements administratifs à 30 jours dans les conditions prévues par l'ar-ticle 98 du code des marchés publics.
Le dépassement du délai maximum de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.
Une avance de 10 % sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées à l'article 88 du code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement solidaire d'entreprises ou groupement conjoint avec mandataire solidaire. Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.

Description de ces conditions :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation prorpre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription aux registres du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats devront produire :
- une lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics;
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 "lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations.
- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
- le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaire global des trois derniers exercices connus.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : la qualification Fntp (nomenclature 2013) 113 : Ouvrages d'art et de génie civil (béton et acier-béton) -ouvrages de technicité courante, ou qualification similaire. La qualification Fntp (nomenclature 2013) 5116 : Construction de réseaux d'adduction et de distri-bution d'eau (potable ou brute) sous pression en site urbain, établis en canalisations de Dn > 500mm mais également pour canalisations de Dn 300mm < Dn = 500mm si la pression d'essai est >= 25 bars, ou qualification similaire
la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Pour fournir les renseignements relatifs aux capacités financières, professionnelles et techniques les candidats peuvent utiliser le formulaire Dc2.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix %
Pondération : 60.
2. technique %
Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'entité adjudicatrice :
M12762.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
16 septembre 2013, à 12:00
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.7) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
La visite des ouvrages n'est pas obligatoire mais elle est fortement conseillée. A cet effet, les candidats souhaitant visiter des lieux d'exécution des travaux pourront s'adresser à la personne dont le nom figure aux renseignements complementaires d'ordre technique.
Caractéristiques principales : Le présent marché a pour objet le renouvellement et la déviation des conduites d'eau.
Dans la cadre des travaux préparatoires pour l'extension du tramway T3n, la conduite de transfert d'eau potable Dn 1250 mm située boulevard Bessières (17ème) , entre la Porte de Clichy et la Porte de Saint Ouen, doit être déviée et renouvelée sur une longueur de 1250 m environ.
Des conduites secondaires de diamètres 100 à 400 mm transitant en galerie ou en égout dans le même périmètre sont également à renouveler.
Ce marché consiste principalement en la déviation et le renouvellement d'une conduite Dn1250 mm en béton armé avec âme tôle en terre sur 710 m et en galerie sur 540 m par une conduite Dn1200 mm et le renouvellement d'une conduite Dn 400 mm en galerie et égout sur 500 m environ.
Les travaux seront réalisés boulevard de Bessières à Paris 17ème entre la Porte de Clichy et la Porte de Saint Ouen.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03/03/2014
unité monétaire utilisée, l'euro
conditions de remise des offres ou des candidatures : En cas de remise sous forme papier, les pièces constitutives de la candidature et de l'offre seront placées, pour chaque lot pour lequel le candidat souhaite remettre une offre, sous enveloppe cachetée avec précision des mentions suivantes :
ne Pas Ouvrir Par Le Service Courrier
marché n°13-12 762-01 ou Marché 13/12 762-02
extension du Tramway T3
boulevard Bessières (17ème)
déviation et renouvellement de la conduite Dn 1250 mm eau potable
liée à l'aménagement du tramway T3 N
eau de Paris
service Achats
19, rue Neuve Tolbiac
cs 61373
75214paris Cedex 13
les plis doivent parvenir en courrier recommandé avec accusé de réception ou être déposés contre récé-pissé, avant la date et l'heure limites précisées en page 1 du présent Rc, à l'adresse indiquée sur l'enveloppe extérieure.
- par voie dématérialisée : Le dossier de consultation peut être téléchargé et les offres déposées sur le site http://www.edi-tender.com/eaudeparis/ où les candidats pourront obtenir les modalités de signature et de transmission électronique des plis. Un guide des utilisateurs détaillant les pré-requis et les conditions de remise d'une soumission électronique sur le site est téléchargeable à l'adresse suivante ; http://www.edi-tender.com/guide_utilisateur.pdf
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Eau De Paris - direction Ingénierie et du patrimoine. Correspondant : M Dahmane El Mostafa, 19 rue neuve tolbiac cs 61373, 75214 Paris Cedex 13, tel. : 0158063557, courriel : el_mostafa.dahmane@eaudeparis.fr
adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Eau De Paris - direction Ingénierie et du patrimoine. Correspondant : M Rocquain Laurent, 19 rue neuve tolbiac cs 61373, 75214 Paris Cedex 13, tel. : 0158063543, courriel : laurent.rocquain@eaudeparis.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6 août 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif De Paris, 7 rue De Jouy, F-75004 Paris
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif De Paris, 7 rue De Jouy, F-75004 Paris
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 6 août 2013.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous