Centrale des marchés
Marché de travaux pour la restructuration et l'extension des blocs opératoires du centre hospitalier roland mazoin de saint-junien Organisme : Centre hospitalier Saint Junien Intitulé : Marché de travaux pour la restructuration et l'extension des blocs opératoires du centre hospitalier roland mazoin de saint-ju...
Centre hospitalier Saint Junien 75008Paris 0147203448
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la restructuration et l'extension des blocs opératoires du centre hospitalier roland mazoin de saint-junien

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 945130

Date de clôture estimée : 20/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (24/01/14)

Organisme : Centre hospitalier Saint Junien

Intitulé : Marché de travaux pour la restructuration et l'extension des blocs opératoires du centre hospitalier roland mazoin de saint-junien

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 20/02/2014 à 16 h 00

Description : Département de publication : 87 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre hospitalier Saint Junien Correspondant : Direction des ressources matérielles et des travaux, 12 rue chateaubriand bp 110, 87205 Saint-junien cedex, tél : 0555435080, fax : 0555435397, courriel : marie-noelle.lelievre@ch-stjunien.fr , adresse internet : http://www.ch-stjunien.fr , adresse internet du profil d'acheteur: http://www.centreofficielles.com Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé Objet du marché : Marché de travaux pour la restructuration et l'extension des blocs opératoires du centre hospitalier roland mazoin de saint-junien Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 45215100 Lieu d'exécution : Centre hospitalier roland mazoin, 87200 Saint-junien Code NUTS: FR633 L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Marché de travaux en 17 lots séparés pour la restructuration et l'extension des blocs opératoires du centre hospitalier roland mazoin de saint-junien Des variantes seront-elles prises en compte: oui. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestation divisée en lot : oui • Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Durée du marché ou délai d'exécution : en 24 mois à compter de la notification du marché Cautionnement et garanties exigés : De préférence garantie à première demande, à défaut retenue de garantie de 5 % Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance forfaitaire Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Articles 86 à 111 du cmp français Caractéristiques des prix : prix global forfaitaire Modalités de variation des prix : révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalités de règlement des comptes : règlement des comptes selon les modalités du ccag travaux. Le délai global de paiement est de 50 jours. Modalités de financement : autofinancement et emprunts. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Les prestations débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Des options complémentaires à l'offre de base sont définies au cahier des charges. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. • Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. • Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. • Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. • Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi. • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. • Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique (documents à produire en annexe du formulaire. • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 20/02/2014 16:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures : selon règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site : http://www.centreofficielles.com Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/01/2014 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Centre hospitalier roland mazoin de saint-junien , Correspondant : Marie-noëlle lelievre, , Direction des ressources matérielles et des travaux 12 rue chateaubriand, 87200 Saint-junien, tél : 0555435080, fax : 0555435397, courriel : marie-noelle.lelievre@ch-stjunien.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Centre hospitalier roland mazoin de saint-junien , Correspondant : Pascal hyvernaud, , Direction des ressources matérielles et des travaux 12 rue chateaubriand, 87200 Saint-junien, tél : 0555435384, fax : 0555435397, courriel : pascal.hyvernaud@ch-stjunien.fr Adresse auprès de laquelle les renseignement complémentaires peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Seca sante - assistant maître d'ouvrage, Correspondant : M. laurent espied, , courriel : laurent.espied@groupe-seca.com Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Sotiplan, Correspondant : , 2 bis avenue garibaldi, 87000 Limoges, tél : 0555795300, fax : 0555795397 Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Centre hospitalier roland mazoin, Correspondant : Direction des ressources matérielles et des travaux, 12 rue chateaubriand b.p. 110, 87205 Saint-junien cedex Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de limoges, 1 cours vergniaud , 87000 Limoges, tél : 0555339155, fax : 0555339160, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr , adresse internet : http://www.ta-limoges.juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : articles R421-1 à R421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme).Articles L551-1 et R551-1 du code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (2 mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique). Renseignements relatifs aux lots : - Lot 1: vrd-terrassement -espaces verts VRD-Terrassement -Espaces verts C.P.V. - Objet principal : 45233220 Objets supplémentaires : 45232410 45112710 - Lot 2: gros oeuvre-démolitions Gros oeuvre-démolitions C.P.V. - Objet principal : 45223220 Objets supplémentaires : 45100000 45262210 45262311 - Lot 3: ravalement Ravalement C.P.V. - Objet principal : 45261220 - Lot 4: ossature et charpente métallique Ossature et charpente métallique C.P.V. - Objet principal : 45262400 - Lot 5: couverture-étanchéité-façades Couverture-étanchéité-façades C.P.V. - Objet principal : 45261420 Objets supplémentaires : 45261211 - Lot 6: menuiseries extérieures-occultations Menuiseries extérieures-occultations C.P.V. - Objet principal : 45421000 Objets supplémentaires : 44316500 - Lot 7: serrurerie-métallerie Serrurerie-métallerie C.P.V. - Objet principal : 44316500 - Lot 8: menuiseries intérieures-agencement-signalétique Menuiseries intérieures-agencement-signalétique C.P.V. - Objet principal : 45421000 - Lot 9: portes automatiques Portes automatiques C.P.V. - Objet principal : 44221230 - Lot 10: cloisons-doublages Cloisons-doublages C.P.V. - Objet principal : 44112300 - Lot 11: plafonds-faux plafonds Plafonds-faux plafonds C.P.V. - Objet principal : 45421146 - Lot 12: peintures-tentures Peintures-tentures C.P.V. - Objet principal : 45442100 - Lot 13: sols souples Sols souples C.P.V. - Objet principal : 45432111 - Lot 14: ascenseurs Ascenseurs C.P.V. - Objet principal : 45313100 - Lot 15: courants forts-faibles Courants forts-faibles C.P.V. - Objet principal : 45310000 Objets supplémentaires : 45312100 - Lot 16: chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage Chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage C.P.V. - Objet principal : 45331000 Objets supplémentaires : 45330000 - Lot 17: fluides médicaux Fluides médicaux C.P.V. - Objet principal : 24111500

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous