Centrale des marchés
Aménagement d'un magasin de double hauteur L3-015 / L4-015 Aménagement d'un magasin de double hauteur L3-015 / L4-015 adresse : Quai François Mauriac correspondant : Président url : https://marchespublics.bnf.fr cp : 75706 tel : 01-53-79-42-37 ...
Bibliothèque nationale de France 75706Paris Cedex 13 dmp@bnf.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement d'un magasin de double hauteur L3-015 / L4-015

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3268984

Date de clôture estimée : 02/01/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/11/17)
17-169036
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 17-169036
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Bibliothèque nationale de France.
 Correspondant :  Président, quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13, tél. : 01-53-79-42-37, courriel : dmp@bnf.fr adresse internet : https://marchespublics.bnf.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.bnf.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : aménagement d'un magasin de double hauteur L3-015 / L4-015.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45351000.
Lieu d'exécution : site François Mitterrand.
Code NUTS : -FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le marché de travaux concerne la fourniture et des travaux d'installation de rayonnages mobiles double hauteur à entrainement électrique dans le magasin L3-L4-015 pour les collections du Département Droit-Economie-Politique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : aménagement d'un magasin de double hauteur L3-015 / L4-015.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 29 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 janvier 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-1521.

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent télécharger le DCE sur le site: https://marchespublics.bnf.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 novembre 2017.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Bibliothèque nationale de France.
 Correspondant :  Marie-Claude DROUIN,  dap dajcp / Service des marchés T4 Niveau 6 Bureau 131 Quai François Mauriac,  75706 Paris Cedex 13, , tél. : 01-53-79-42-37, , courriel : dmp@bnf.fr,  adresse internet : https://marchespublics.bnf.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de JOUY 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Paris 7 rue de JOUY 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous