Centrale des marchés
75 restauration des façades sur jardin et rue de chateaubriand de l'hôtel consulaire à Paris 75 restauration des façades sur jardin et rue de chateaubriand de l'hôtel consulaire à Paris restauration des façades sur jardin et rue de Chateaubriand de l'hôtel Consulaire. code_postal : 75008...
CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 75017Paris 0140530523
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 restauration des façades sur jardin et rue de chateaubriand de l'hôtel consulaire à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 548900

Date de clôture estimée : 25/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/04/13)
13-59299

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCI PARIS ILE-DE-FRANCE.
Correspondant : M. Ruban Claudine, cci paris ile-de-france, 49, rue de Tocqueville 49, rue de Tocqueville 75017 Paris télécopieur : 01-40-53-05-23.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Affaires économiques et financières.

Objet du marché : restauration des façades sur jardin et rue de Chateaubriand de l'hôtel Consulaire.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : 27 avenue de Friedland, 75008 Paris.

Code NUTS : øFR101ø.

Caractéristiques principales :
etablissement classé ERP 2e catégorie w, l, n, S.
Les interventions seront menées en milieu occupé, et en site sécurisé, avoisinant certains locaux classés " Monuments Historiques ".
Descriptif sommaire des travaux :
Restauration de façades en pierre inscrites ISMH : surface environ 2 300 mètres carrés,
restauration de bas de brisis en ardoise avec chéneau : 150 ml environ,
restauration de 7 menuiseries de 2,50 m x 6,50 m htr type MH 19ème / 20ème,
restauration de 90 à 100 fenêtres, portes - fenêtres, lucarnes 19ème / 20ème,
Restauration d'une dizaine de grilles et la mise aux normes d'une quarantaine de garde-corps,
environ 1 100 mètres carrés de peinture résultant de ces restaurations, réalisée sans décapage à vif (les peintures existantes pouvant contenir du plomb).
Marché unique décomposé en trois phases d'intervention successives et géographiquement distinctes.
Les travaux sont répartis en 4 lots :
- lot n° 1 : Installations de chantier - maçonnerie pierre de taille - sculptures - couverture ;
- lot n° 2 : Menuiserie ;
- lot n° 3 : Serrurerie/Métallerie ;
- lot n° 4 : Peinture/Vitrerie.
Seul le lot n° 1 fait l'objet de la présente consultation.
Le marché correspondant au lot n° 1 est traité à " prix global et forfaitaire " et " unitaires ".
Les lots n° 2 - 3 et 4 seront publiés ultérieurement
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai global d'exécution des travaux tous corps d'état est fixé à 19 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage n'incluant pas la période de préparation de 4 semaines. Ce délai global est divisé en 2 phases
Phase 1 : salle des Séances - salle à manger 14 rue de chateaubriand. D'un délai contractuel de 14.5 mois se décomposant comme suit :
Travaux TCE hors RDC d'un délai contractuel de 12.5 mois compris levée de réserves
travaux TCE du RDC d'un délai contractuel de 2 mois compris levée de réserves
phase 2: salle des fêtes d'un délai contractuel de 6 mois compris levée de réserves.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : ressources propres
mode de règlement des marchés : virement bancaire
délai de paiement : 30 jours à réception de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : dans le cas où les entreprises ont présenté leur candidature sous la
forme d'un groupement momentané d'entreprises, la CCIR pourrait être amenée à imposer, au
sens de l'article 51 VII du CMP, la forme du groupement solidaire.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : une lettre de candidature ; une attestation sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une des interdictions de
concourir visées aux articles 43 et 44 du CMP ;la copie du jugement prononcé en cas de redressement judiciaire.



Capacité économique et financière - références requises : le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour l'année en cours ;
La présentation d'une liste des principaux travaux d'importance équivalente en rapport avec l'objet des travaux, effectués au cours des cinq dernières années, indiquant la nature des travaux, le montant, la date et le destinataire public ou privé ; les références produites devront être au moins équivalentes aux qualifications suivantes : Qualibat 1412-2121-2194-2312-2393-3194-6523-6583.
N.b. - Dans l'hypothèse où le candidat ferait état de qualifications professionnelles Qualibat, les certificats devront être produits.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 avril 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : XMB016XX.

Renseignements complémentaires : le cahier des charges peut être retiré gratuitement jusqu'à la
date limite de remise des offres.
- soit par voie électronique ;
- soit demande d'envoi par télécopie;
- soit par courrier ;
- soit retrait sur place en se présentant du lundi au vendredi en prévenant à l'avance, sauf jours
fériés, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Conditions de remise des plis :- soit par courrier (sous pli recommandé Ar);
- soit déposées sur place contre récépissé ; 75017 Paris
-Soit par la plateforme de dématérialisation : www.marches-publics.gouv.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CCI PARIS ILE-DE-FRANCE Direction du patrimoine et de l'ilmmobilier.
Correspondant : Pôle marchés publics, 49 rue de Tocqueville 49, rue de Tocqueville, 75017 Paris, tél. : 01-55-65-64-54, télécopieur : 01-40-53-05-23, courriel : cruban@ccip.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=101909&orgAcronyme=l2m.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de paris 7 rue de Jouy 75004 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de paris 7 rue de Jouy 75004 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00