See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SNCF Gares & Connexions
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: LNPCA P1 NAE - Marché 3 Allongement Quais
Description: Les travaux à exécuter consistent en : - Des travaux provisoires d’allongement du quai Sud à l‘ouest d’environ 90 mètres - Des travaux d’allongement du quai central à l’ouest au niveau du PRA. Concernant les perspectives des quais provisoires objets du marché 3, les hypothèses suivantes sont retenues : - Le quai sud provisoire sera quant à lui entièrement déposé à la fin des travaux. - Pour le quai Central, l’allongement définitif à l’ouest se fera en deux étapes. La première étape s’étendra jusqu’à l’interface avec le futur PRA Maïcon, à partir de là une fin de quai démontable sera installée. Hors prestation du suivant marché : Concernant la seconde étape, concernant la situation définitive, deux hypothèses sont envisagées : - Soit les quais provisoires seront maintenus de manière permanente, - Soit les quais provisoires seront déposés et reconstruits de manière similaire à l'extension précédemment réalisée du quai central Ces travaux sont à réaliser dans le cadre du présent Marché unique tout corps d’état.
Identifiant de la procédure: effe250f-86ed-4d61-9437-10c4a554ca3b
Identifiant interne: 2025DOS0365866
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45241100 Travaux de construction de quais
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Gare de Nice Saint Augustin - avenue Maître Maurice SLAMA
Ville: Nice
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La Société Nationale SNCF SA , émet cet avis d'attribution au nom et pour le compte de la société SNCF Gares & Connexions SA.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: LNPCA P1 NAE - Marché 3 Allongement Quais
Description: Les travaux à exécuter consistent en : - Des travaux provisoires d’allongement du quai Sud à l‘ouest d’environ 90 mètres - Des travaux d’allongement du quai central à l’ouest au niveau du PRA. Concernant les perspectives des quais provisoires objets du marché 3, les hypothèses suivantes sont retenues : - Le quai sud provisoire sera quant à lui entièrement déposé à la fin des travaux. - Pour le quai Central, l’allongement définitif à l’ouest se fera en deux étapes. La première étape s’étendra jusqu’à l’interface avec le futur PRA Maïcon, à partir de là une fin de quai démontable sera installée. Hors prestation du suivant marché : Concernant la seconde étape, concernant la situation définitive, deux hypothèses sont envisagées : - Soit les quais provisoires seront maintenus de manière permanente, - Soit les quais provisoires seront déposés et reconstruits de manière similaire à l'extension précédemment réalisée du quai central Ces travaux sont à réaliser dans le cadre du présent Marché unique tout corps d’état.
Identifiant interne: 2025DOS0365866
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45241100 Travaux de construction de quais
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Gare de Nice Saint Augustin - - avenue Maître Maurice SLAMA
Ville: Nice
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 16/03/2026
Durée: 324 Jours
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Paris
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de :31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au JOUE ;
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Société nationale SNCF SA
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Société nationale SNCF SA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Paris
Organisation qui signe le contrat: SNCF Gares & Connexions
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: dépublié
Code de justification: Intérêts commerciaux d’un opérateur économique
Justification de la publication ultérieure: Confidentialité des données
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom de la partie soumissionnaire: Groupement NGE GC CMBC
Chef de file du soumissionnaire: NGE GENIE CIVIL
Nom officiel: CMBC METAL
Offre:
Identifiant de l’offre: Groupement NGE GC CMBC
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: dépublié
Code de justification: Intérêts commerciaux d’un opérateur économique
Justification de la publication ultérieure: Confidentialité des données
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026CTC0254724
Titre: LNPCA NAE - Marché 3 - Groupt NGE GC
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 09/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 02/03/2026
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: SNCF Gares & Connexions
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: dépublié
Code de justification: Intérêts commerciaux d’un opérateur économique
Justification de la publication ultérieure: Confidentialité des données
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: dépublié
Code de justification: Intérêts commerciaux d’un opérateur économique
Justification de la publication ultérieure: Confidentialité des données
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: SNCF Gares & Connexions
Numéro d’enregistrement: 507 523 801 02157
Adresse postale: 16 AV D IVRY
Ville: PARIS
Code postal: 75013
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Point de contact: Anthony FLORES
Téléphone: 06 03 31 81 34
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Paris
Numéro d’enregistrement: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
Ville: PARIS
Code postal: 75017
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 01 44 32 51 51
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Société nationale SNCF SA
Numéro d’enregistrement: 552 049 447 76279
Adresse postale: 2 place aux Etoiles
Ville: Saint Denis
Code postal: 92210
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Point de contact: Anthony FLORES
Téléphone: 06 03 31 81 34
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: NGE GENIE CIVIL
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 48746933000061
Ville: Tarascon
Code postal: 13156
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de file du soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: CMBC METAL
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 58262046400039
Ville: Cavaillon
Code postal: 84304
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 831014ed-c353-40e0-8296-96289aafcfa6 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 30
Date d’envoi de l’avis: 30/04/2026 09:22:16 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 301980-2026
Numéro de publication au JO S: 85/2026
Date de publication: 04/05/2026
