1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: EPPDCSI - UNIVERSCIENCE Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par décret interministériel du 3 décembre 2009
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de réalisation de l'aménagement, de la scénographie, des manipes et de l'ingénierie numérique du Palais de la Découverte Lots architecturaux, mobiliers, éclairage et techniques (CVCD, CFo Cfa, éclairage, plomberie, GTB et SSI)
Description: La consultation relative aux présents lots est passée en appel d'offres ouvert en application des dispositions des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique
Identifiant interne: 25FT-DE-19342-J
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Date estimée de publication de l'appel d'offres : mi-mars 2025 Date de démarrage des prestations : 6 octobre 2025 Délai d'exécution / période de préparation incluses : entre 12 mois et 15 mois
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
3. Partie
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0001
Titre: : Lot A-1.1 - Serrurerie métallerie
Description: Réalisation de l'ensemble des structures métalliques du planétarium, de la salle Electricité et du labo Tester, ainsi que les portes monumentales des labos et la plaque de répartition du liquéfacteur
Identifiant interne: 1
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223110 Installation de structures en métal
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 44316500-3 Serrurerie 45223110-0 Installation de structures en métal 45223210-1 Ossatures métalliques
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0002
Titre: : Lot A-1.2 Cloisons-doublage / Faux-plafonds / Peinture / Protections murales / Sols durs / Menuiserie intérieure
Description: Réalisation des cloisons, doublage, faux-plafond et finitions des espaces suivants : planétarium, stockage, animalerie, espace de préparation des expositions temporaires, régie, y compris ouverture de baies dans maçonnerie et menuiseries intérieures (portes). Réalisation d'une chape et résine epoxy dans l'animalerie
Identifiant interne: 2
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421141 Travaux de cloisonnement
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 45421141-4 Travaux de cloisonnement (principal) 45421000-4 Travaux de menuiserie 45430000-0 Revêtement de sols et de murs
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0003
Titre: Lot AM-2.2 - Assises des salles d'exposés
Description: Réalisation de l'ensemble des assises standards présentes dans les 8 salles d'exposé regroupant notamment des prestations de serrurerie et coque moulée résine ou bois
Identifiant interne: 3
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45451000 Travaux de décoration
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 39111000-3 Sièges (principal) 39111200-5 Sièges de théâtre
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0004
Titre: Lot AM-5.1 - Fauteuils du planétarium
Description: Fourniture et pose des fauteuils du planétarium
Identifiant interne: 4
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45451000 Travaux de décoration
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 39113100-8 Fauteuils (principal) 39111200-5 Sièges de théâtre
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0005
Titre: Lot T-3.1 - CVCD
Description: Réalisation des travaux de chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage
Identifiant interne: 5
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0006
Titre: Lot T-3.2 - Plomberie
Description: Réalisation des travaux de plomberie
Identifiant interne: 6
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45330000 Travaux de plomberie
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0007
Titre: Lot T-3.3 - CFO/CFA
Description: Réalisation des travaux de courant faible/courant fort. Y compris fourniture et raccordement des îlots + Sous lot éclairage architectural
Identifiant interne: 7
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Ce lot concerne tout l'éclairage du projet hors projecteurs muséographiques. Ce lot intègre également les réglages de programmation et scénarii à faire avec le lot éclairage 45310000-0 Travaux de câblage et d'installations électriques 31500000-1 Appareils d'éclairage et lampes électriques
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0008
Titre: Gestion technique centralisée de l'offre
Description: Réalisation des travaux de gestion technique centralisée de l'offre
Identifiant interne: 8
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 31700000-3 Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0009
Titre: Système de sécurité incendie
Description: Réalisation des travaux sur le système de sécurité incendie
Identifiant interne: 9
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
3.1.
Identifiant technique de la pièce: PAR-0010
Titre: Eclairage muséographique
Description: Fourniture, pose et réglages de tous les projecteurs muséographiques sur rail
Identifiant interne: 10
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223000 Travaux de construction d'ouvrages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
3.1.6.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc
Nom: AW Solutions
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 941890F4-BA33-E9D8-996EA4695A435401
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: EPPDCSI - UNIVERSCIENCE Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par décret interministériel du 3 décembre 2009
Numéro d’enregistrement: 13630
Adresse postale: Avenue Franklin D. Roosevelt
Ville: Paris
Code postal: 75008
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Point de contact: EPPDCSI
Téléphone: 0140058070
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Paris
Numéro d’enregistrement: 9418911B-D54C-9FFE-D3FAC96C10E6BCD5
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Ville: Paris
Code postal: 75181
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 0144594400
Télécopieur: 0144594646
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: d7607978-0b13-4a4c-9245-3c5b5b60d5ee-01
10.1.
Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des modifications: LOT A.1.1: Au lieu de Lot A.1-1 Description : Réalisation de l'ensemble des structures métalliques du planétarium, de la salle Electricité et du labo Tester, ainsi que les portes monumentales des labos et la plaque de répartition du liquéfacteur, lire Lot A.1-1 Description : Réalisation de l'ensemble des structures métalliques du planétarium, de la salle Electricité, du labo Tester, simulé et échangé. Réalisation des ensembles menuisés des labos et des ensembles menuisés séparant les galeries de la rotonde. Réalisation de la plaque de répartition du liquéfacteur et les cadres d'habillage et portes des rayonnages des magasins
10.1.
Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des modifications: LOT A.1.2: Au lieu de Cloisons-doublage / Faux-plafonds / Peinture /Protections murales / Sols durs / Menuiserie intérieure Description : Réalisation des cloisons, doublage, faux-plafond et finitions des espaces suivants : planétarium, stockage, animalerie, espace de préparation des expositions temporaires, régie, y compris ouverture de baies dans maçonnerie et menuiseries intérieures (portes). Réalisation d'une chape et résine epoxy dans l'animalerie, lire Cloisons-doublage acoustique / Faux-plafonds / Peinture / Sols souples-Moquettes / Menuiserie intérieure Description : Réalisation des cloisons, doublage acoustique, faux-plafond, sols souples, moquettes, menuiseries intérieures et finitions des espaces suivants : planétarium, magasins, animalerie, les laboratoires, le back office radioactivité, réalisation des cloisons de part et d'autre des galeries
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e86cee73-00ff-421c-947a-a4ce6eae9431 - 01
Type de formulaire: Planification
Type d’avis: Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Sous-type d’avis: 4
Date d’envoi de l’avis: 06/02/2025 15:13:45 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87937-2025
Numéro de publication au JO S: 28/2025
Date de publication: 10/02/2025
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question: 17/03/2025
