Centrale des marchés
Fourniture et mise en place de mulch / copeaux de bois sur le double alignement de séquoias en Forêt Régionale de Ferrières (77) Fourniture et mise en place de mulch / copeaux de bois sur le double alignement de séquoias en Forêt Régionale de Ferrières (77) url : http://www.aev-iledefrance.fr correspondant : Mme LE CREF...
Agence des Espaces Verts 93500Pantin
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture et mise en place de mulch / copeaux de bois sur le double alignement de séquoias en Forêt Régionale de Ferrières (77)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3140701

Date de clôture estimée : 31/10/17
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/10/17)
17-142756
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 77, 93
Annonce No 17-142756
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Agence des Espaces Verts.
 Correspondant : Mme le creff-maus Sabine, cité régionale de l'environnement 90-92 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin adresse internet : http://www.aev-iledefrance.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture et mise en place de mulch / copeaux de bois sur le double alignement de séquoias en Forêt Régionale de Ferrières (77).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 03417000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR102.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les travaux consistent en la fourniture et mise en place de mulch / copeaux de bois. Le chantier est situé sur le double alignement de séquoias de la forêt Régionale de Ferrières (77), accessible par le parking de Piscop, sur la route départementale D471, commune de Ferrières en Brie
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture et mise en place de mulch / copeaux de bois sur le double alignement de séquoias en Forêt Régionale de Ferrières (77).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016. Cette sûreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 123 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Le présent marché est financé sur les ressources propres de l'établissement. Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article 114 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016. Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : a l'issue de l'attribution du marché, l'acheteur public imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 45 II du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016, ceci afin de répondre aux besoins du marché en termes d'unicité de traitement des travaux envisagés.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : 1. Capacités professionnelles et références présentées par le candidat.
2. Garanties et capacités techniques et financières présentées par le candidat.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : lettre de candidature (Dc1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires)- déclaration du candidat (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires)- les attestations d'assurance responsabilité civile et professionnelle- description des moyens humains (nombre et qualification du personnel et des sous-traitants...) et matériels (logistique, informatique...) de l'opérateur économique représentatifs de l'objet du marché.- Qualifications professionnelles : La preuve de la qualification de l'opérateur économique peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation ...).- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.- Les références de marchés similaires attestées par des certificats de capacité datant de moins de trois (3) ans ou, à défaut, le descriptif très détaillé des moyens humains et matériels de l'opérateur économique représentatifs de l'objet du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 octobre 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17S0011.

Renseignements complémentaires : la remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché. Le chantier est situé sur l'allée des séquoias, en Forêt Régionale de Ferrières, parking de Piscop sur la D471. Prise de contact avec le technicien Pierre Lecareux au 06 25 62 35 27.
le délai d'exécution des prestations est de 6 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
remise des plis sur support papier ou par voie électronique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
 Correspondant :  Pôle AJCP,  90-92 Av du Général Leclerc,  93500 Pantin,  adresse internet : http://www.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
 Correspondant : M. Lecareux Pierre,  90-92 Av du Général Leclerc,  93500 Pantin,  adresse internet : http://www.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
 Correspondant : Mme le creff-maus Sabine,  90-92 Av du Général Leclerc,  93500 Pantin,  adresse internet : http://www.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
 Correspondant :  Pôle AJCP,  90-92 Av du Général Leclerc,  93500 Pantin,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=290500&orgAcronyme=b4g.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig 93558 Montreuil, tél. : 01-49-20-20-00, courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr, télécopieur : 01-49-20-20-99.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig 93558 Montreuil, tél. : 01-49-20-20-00, courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr, télécopieur : 01-49-20-20-99.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous