Centrale des marchés
La présente consultation a pour objet des travaux d'installation de clôtures et de fourniture des matériels de clôtures. Les prestations concernent :- Des travaux d'installation, de suppr La présente consultation a pour objet des travaux d'installation de clôtures et de fourniture des matériels de clôtures. Les prestations concernent :- Des travaux d'installation, de suppression ou ...
Ville de Palaiseau 91120Palaiseau marchespublics@mairie-palaiseau.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

La présente consultation a pour objet des travaux d'installation de clôtures et de fourniture des matériels de clôtures. Les prestations concernent :- Des travaux d'installation, de suppr

Marché public ou privé
Référence du marché : 6130775

Date de clôture estimée : 09/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/06/21)
21-78235
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 91, 75, 76, 77, 78, 92, 93, 94, 95
Annonce No 21-78235
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Palaiseau.
 Correspondant : M. Grégoire De LASTEYRIE, 91 rue de Paris 91120 Palaiseau, tél. : 01-69-31-93-59, courriel : Marchespublics@mairie-palaiseau.fr adresse internet : http://Ville-palaiseau.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://Marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : la présente consultation a pour objet des travaux d'installation de clôtures et de fourniture des matériels de clôtures.
Les prestations concernent :
- des travaux d'installation, de suppression ou de modification de clôtures en constructions neuves et/ou renouvellement,
- des travaux de réparations et de réfections partielles des clôtures existantes,
- la fourniture de matériels pour des travaux de clôtures effectués par les services techniques de la Ville,
- la fourniture et pose de divers types de portails et portillons et barrières levantes.
la maîtrise d'œuvre des travaux de clôtures est assurée par la Ville de Palaiseau.
Les prestations sont détaillées au sein du cahier des clauses administratives particulières (Ccap) et du cahier des clauses techniques particulières (Cctp) qui font notamment référence au CCAG Travaux 2021.
lieu d'exécution des prestations :
91120 PALAISEAU
.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45340000
Objets supplémentaires : 45421148
45454100
34928220.
Lieu d'exécution : palaiseau, 91120 Palaiseau.
Code NUTS : -FR104.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 48 mois.
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : il s'agit d'un accord-cadre, attribué à un seul opérateur économique, en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.
Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. Les prestations seront rémunérées par application des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix unitaires. De façon exceptionnelle, pour toute prestation non répertoriée au bordereau des prix unitaires, un devis spécifique pourra être demandé au titulaire.
les montants sont susceptibles de varier de la manière suivante pour la durée totale du marché : sans montant minimum et pour un montant maximum de 300 000,00 euro(s) (H.T.).

Caractéristiques principales : 

travaux d'installation de clôtures et fourniture d'éléments de clôtures.
les prestations concernent :
- des travaux d'installation, de suppression ou de modification de clôtures en constructions neuves et/ou renouvellement,
- des travaux de réparations et de réfections partielles des clôtures existantes,
- la fourniture de matériels pour des travaux de clôtures effectués par les services techniques de la Ville,
- la fourniture et pose de divers types de portails et portillons et barrières levantes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation a pour objet des travaux d'installation de clôtures et de fourniture des matériels de clôtures.
Les prestations concernent :
- des travaux d'installation, de suppression ou de modification de clôtures en constructions neuves et/ou renouvellement,
- des travaux de réparations et de réfections partielles des clôtures existantes,
- la fourniture de matériels pour des travaux de clôtures effectués par les services techniques de la Ville,
- la fourniture et pose de divers types de portails et portillons et barrières levantes.
la maîtrise d'œuvre des travaux de clôtures est assurée par la Ville de Palaiseau.
Les prestations sont détaillées au sein du cahier des clauses administratives particulières (Ccap) et du cahier des clauses techniques particulières (Cctp) qui font notamment référence au CCAG Travaux 2021.
lieu d'exécution des prestations :
91120 PALAISEAU.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : pas de cautionnement ou de garanties exigés.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront financées par les ressources budgétaires. Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre pourra être présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement d'opérateurs économiques. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché (R. 2142-23 du code de la commande publique). En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de membres de plusieurs groupements - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : la visite des sites est non obligatoire mais conseillée. Les candidats sont invités à prendre contact avec le Service Environnement, cadre de vie, maintenance par courriel à l'adresse centre.technique.municipal@mairie-palaiseau.fr ou le cas échéant, par téléphone au 01.69.31.76.90 en précisant la référence de la consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : lettre de candidature : Formulaire Dc1 dûment complété, daté et signé par le candidat individuel ou en cas de groupement par l'ensemble de ses membres;
     - Autres renseignements demandés : modèle de déclaration sur l'honneur joint au DCE complété et signé, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Autres renseignements demandés : déclaration du candidat Dc2 dûment complétée, accompagnée : - d'une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, - d'une liste des principaux travaux fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique, - d'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement dont le candidat dispose pour la réalisation des prestations, - des certificats de qualification professionnelles ou justificatifs équivalents, notamment par certificat d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat - le cas échéant, de la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juillet 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 202113.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juin 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Palaiseau - Service des Affaires Juridiques (Commande Publique).
 Correspondant : M. Grégoire De LASTEYRIE,  91 rue de Paris CS 95315,  91125 Palaiseau Cedex, , tél. : 01-69-31-93-59, , courriel : marchespublics@mairie-palaiseau.fr,  adresse internet : http://Ville-palaiseau.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : Greffe.ta-versailles@juradm.fr adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : en application des articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative, un référé contractuel tendant à la nullité du contrat peut être formé devant le tribunal territorialement compétent, au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat ou suivant la notification de la conclusion du contrat. (R.551-7 du code de justice administrative). Par ailleurs, en application de la jurisprudence no358994, 4 avril 2014, Département Tarn-Et-Garonne du Conseil d'etat, un recours en contestation de validité du contrat peut être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis de publicité.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous