Centrale des marchés
Construction de 3 centres techniques sur 3 communes différentes:Site 1-Commune des LèchesSite 2-Commune de Saint CyprienSite 3- Champagnac de Bélair Construction de 3 centres techniques sur 3 communes différentes:Site 1-Commune des LèchesSite 2-Commune de Saint CyprienSite 3- Champagnac de Bélair fax : (+33) 0-55-30-93-07 adresse : 7, Allé...
SDE 24 24019PERIGUEUX marches.publics@sde24.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de 3 centres techniques sur 3 communes différentes:Site 1-Commune des LèchesSite 2-Commune de Saint CyprienSite 3- Champagnac de Bélair

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4278743

Date de clôture estimée : 26/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (25/01/19)
19-13066
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 24
Annonce No 19-13066
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDE 24.
 Correspondant :  M. le président, 7, Allées de Tourny CS 81225 24019 Perigueux, tél. : (+33) 0-55-30-66-20, télécopieur : (+33) 0-55-30-93-07, courriel : marches.publics@sde24.fr adresse internet : http://www.sde24.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Administration Générale.

Objet du marché : construction de 3 centres techniques sur 3 communes différentes:
site 1-commune des Lèches
Site 2-commune de Saint Cyprien
Site 3- champagnac de Bélair
.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRI11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

construction de 3 centres techniques sur 3 communes différentes
site 1 : Commune des Lèches
Site 2 : Commune de Saint Cyprien
Site 3 : Commune de Champagnac de Bélair
Les prestations sont décomposées en 8 lots.
le Maître d'ouvrage inclut dans le dossier l'étude de variantes obligatoires qui sont intégrées dans les documents techniques du Dce.
Les entreprises doivent présenter leur offre sur la base intégrale des Dpgf.
D'Autres variantes techniques sont acceptées dans le cadre intangible du cahier des charges et le respect des caractéristiques techniques et dimensionnelles au minimum équivalentes à celles des prestations de base avec l'objectif d'atteindre les exigences structurel les sécuritaires, acoustiques, thermiques, de pérennité, etc. cf. article 3.4 du Règlement de consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : construction de 3 centres techniques sur 3 communes différentes:
site 1-commune des Lèches
Site 2-commune de Saint Cyprien
Site 3- champagnac de Bélair.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement des sommes dues est effectué conformément aux articles 115 et suivants du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dans un délai de 30 jours maximum comme indiqué à l'article 183 dudit décret.
les factures sont payables par virement bancaire au compte mentionné à l'acte d'engagement (mandat administratif) selon les règles de la comptabilité publique.
par application de l'article 120 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, le défaut de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. De plus, tout retard de paiement donne droit au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 Eur.
Conformément au décret no2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un titulaire unique, soit avec des titulaires groupés conjoints.
il est précisé que les candidats ne peuvent présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
cependant, et conformément aux dispositions prévues à l'article 45 II du décret 2016-360, le pouvoir adjudicateur exigera du groupement éventuellement attributaire, la solidarité du mandataire à l'égard des autres membres.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat conformes à celles demandées dans le règlement de consultation.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 50 %;
     - valeurs techniques pondérés : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 février 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 3 CTs Régie.

Renseignements complémentaires : pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite sur le site : https://www.marches-securises.fr (Rubrique questions/réponses)/
la réponse sera adressée, par retour écrit (via le profil acheteur avec alerte courriel) à tous les concurrents ayant retirés un dossier, dans les 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
pour accéder à ces réponses, il faudra impérativement que l'entreprise ait fourni une adresse électronique valide dans sa demande de dossier de consultation.
la personne publique ne pourra pas être tenue responsable de la non-consultation par le candidat de sa messagerie électronique.
les demandes téléphoniques, les demandes par télécopie ou par courreil et adressées directement aux services du Pouvoir adjudicateur, ne sont pas autorisées et ne seront donc pas traitées.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
dépôt Obligatoire sur le profil acheteur du Syndicat Départemental d'énergie de la Dordogne.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 janvier 2019.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX 9, Rue Tastet CS 21 490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : (+33) 5-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX 9, Rue Tastet CS 21 490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : (+33) 5-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - gros œuvre.
Lot no1 : Gros œuvre
Mots descripteurs : Gros œuvre

Lot(s) 2. - charpente Couverture Bardage Portes Sectionnelles.
Lot no2 : Charpente Couverture Bardage Portes Sectionnelles
Mots descripteurs : Bardage, Charpente, Couverture

Lot(s) 3. - menuiseries extérieures.
Lot no3 : Menuiseries Extérieures
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 4. - cloisonnement - faux Plafond- menuiserie Extérieures.
Lot no4 : Cloisonnement - faux Plafond- menuiserie Extérieures
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Menuiserie

Lot(s) 5. - revêtements Sols et Parois.
Lot no5 : Revêtements Sols et Parois
Mots descripteurs : Revêtements de sols

Lot(s) 6. - electricité Cfo/Cfa.
Lot no6 : Électricité Cfo/Cfa
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Lot(s) 7. - chauffage Ventilation Installations sanitaires.
Lot no7 : Chauffage Ventilation Installations sanitaires
Mots descripteurs : Chauffage (matériel), Sanitaire, Ventilation

Lot(s) 8. - vrd Aménagements extèrieurs.
Lot 8 - vRD Aménagements extèrieurs
Mots descripteurs : Espaces verts, Voirie et réseaux divers
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous