Travaux de modernisation de la crèche collective 18 rue du moulin de la pointe à Paris

Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 75 Annonce No 15-54040 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS. Correspondant : M. Rosa Christophe, Chef de la Section Locale d'architecture des 5ème et 13 e arrondissements, direction du patrimoine et de l'architecture - section Locale d'architecture des 5ème et 13 e arrondissements 62, rue Corvisart 62 rue Corvisart 75013 Paris, tél. : 01-45-87-67-25, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : francois.gaillot@paris.fr. Adresse internet du profil d'acheteur : https://marche.maximilien.fr . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment. Objet du marché : marché public de travaux de modernisation de la crèche collective 18 rue du Moulin de la Pointe 75013 Paris . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45310000 Objets supplémentaires : 45442100 45431000. Lieu d'exécution : 18 rue du Moulin de la Pointe, 75013 Paris. Code NUTS : |FR101|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : marché public de travaux de modernisation de la crèche collective 18 rue du Moulin de la Pointe 75013 Paris. Il est prévu pour la tranche ferme des travaux de modernisation des sols, peintures, faux-plafonds et luminaires, d'aménagement d'un wc pmr, de modification de la VMC, de réaménagement des locaux sociaux avec cuisinette et meubles de rangement, de révision des menuiseries, de traitement acoustique de l'atrium et de création d'un système de visiophonie. Pour la tranche conditionnelle des travaux de remplacement des portes coupe-feu et mise en peinture des portes et des châssis Options : descriptions concernant les achats complémentaires : tranche ferme : modernisation de la crèche, des locaux sociaux et création d'un système visiophonie, date prévisionnelle de démarrage des travaux juillet 2015 (durée 122 jours), comprenant 8 lot(s) technique(s) : lot principal n o 1 faux-plafonds - e=Électricité, lot n o 2 peinture, lot n o 3 : sol souple, lot n o 4 : maçonnerie - carrelage, lot n o 5 : plomberie - ventilation, lot n o 6 : menuiserie - serrurerie, lot n o 7 : traitement acoustique de l'atrium, lot n o 8 installation système de visiophonie. Tranche conditionnelle: remplacement menuiseries coupe-feu , date prévisionnelle de démarrage des travaux juillet 2015 (durée 60), comprenant 2 lot(s) technique(s) : lot n o 2 peinture, lot n o 6 : menuiserie - serrurerie. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire un marché sur le fondement de l'article 35-ii-6° du code des marchés publics, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, que le titulaire peut accepter. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 122 jours à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juillet 2015. Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris. Prix global et forfaitaire, révisable. Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l'article 98 du Code des Marchés Publics. Acomptes mensuels. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats sont informés que le marché sera conclu avec des candidats individuels ou des groupements conjoints. Si le(s) candidat(s) retenu(s) s'est (se sont) présenté(s) sous la forme d'un groupement solidaire, il(s) devra (devront) obligatoirement modifier la forme de son (leur) groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d et E. Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels) ainsi que le cas échéant la liste des éventuels chantiers en cours précisant pour chacun d'eux le montant et la nature des prestations exécutées Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la Dc2 devra être accompagnée des documents suivants : Le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature. Le candidat présentera également une liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles. Marché réservé : non. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 12 mai 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015V21006410. Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse : https://marches.maximilien.fr. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. Contrairement à ce qui est indiqué dans la rubrique " Durée du marché ou délai d'exécution ", le début des prestations court à compter de la date de l'ordre de service. Les candidats qui souhaiteraient obtenir, au cours de leur étude, des renseignements complémentaires devront faire parvenir leur demande écrite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date fixée pour la remise des offres. Date limite d'obtention : 12 mai 2015, à 12 heures. Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 avril 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / bureau n o 231 (2 e étage) de 9h30-12h - 14h-16h. 98, quai de la Râpée,  75570 Paris Cedex 12, , télécopieur : 01-43-47-81-25, , courriel : dpa-cellule_support_marches@paris.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture du des 5ème et 13 e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h. Correspondant : M. Gaillot François,  62, rue Corvisart,  75013 Paris, , tél. : 01-71-18-75-07, , télécopieur : 01-71-18-75-04, , courriel : francois.gaillot@paris.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture du des 5ème et 13 e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h. Correspondant : M. Chasles Stéphane,  62, rue Corvisart,  75013 Paris, , tél. : 01-45-87-67-25, , télécopieur : 01-71-18-75-04, , courriel : stephane.chasles@paris.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / bureau n o 231 (2 e étage) de 9h30-12h - 14h-16h. 98, quai de la Râpée,  75570 Paris Cedex 12, , télécopieur : 01-43-47-81-25, , courriel : dpa-cellule_support_marches@paris.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / bureau n o 231 (2 e étage) de 9h30-12h - 14h-16h. 98, quai de la Râpée,  75570 Paris Cedex 12, , télécopieur : 01-43-47-81-25, , courriel : dpa-cellule_support_marches@paris.fr. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles l.551-1 à 23 du code de justice administrative