Centrale des marchés
Opération no 2015252288 - Marché de travaux pour la construction d'un sanitaire dans la cour du bas à l'école élémentaire 5, rue Prisse d'Avennes 75014 Paris. Opération no 2015252288 - Marché de travaux pour la construction d'un sanitaire dans la cour du bas à l'école élémentaire 5, rue Prisse d'Avennes 75014 Paris. ville : Paris cp : 75014 mel : ...
VILLE DE PARIS 75014PARIS catherine.dumond@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Opération no 2015252288 - Marché de travaux pour la construction d'un sanitaire dans la cour du bas à l'école élémentaire 5, rue Prisse d'Avennes 75014 Paris.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2559353

Date de clôture estimée : 08/02/17
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/01/17)
17-4348
Maximilien (10/01/17)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 17-4348
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
 Correspondant : M. Morin-Depoortere Jean-Luc, Chef de la Section Locale d'architecture des 6ème et 14e arrondissements, direction du Patrimoine et de l'architecture, Section Locale d'architecture des 6ème et 14e arrondissements, 8/10, rue Boissonade 75014 Paris, courriel : catherine.dumond@paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.

Objet du marché : opération no 2015252288 - marché de travaux pour la construction d'un sanitaire dans la cour du bas à l'école élémentaire 5, rue Prisse d'avennes 75014 Paris.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45232460
Objets supplémentaires : 44411000
45332400.
Lieu d'exécution : 5, rue Prisse d'avennes, 75014 Paris.
Code NUTS : |FR101|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux pour la construction d'un sanitaire dans la cour du bas à l'école élémentaire 5, rue Prisse d'avennes, 75014 Paris.
Le présent projet consiste à mettre en œuvre tous les éléments nécessaires à la construction d'un bâtiment neuf abritant des sanitaires différenciés filles et garçons
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux seront décomposés en deux phases.
- phase 1 : 14 jours
- phase 2 : 47 jours.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 61 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, révisable. Acomptes mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : au choix : Eg/Egc.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d, e le cas échéant, et G.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
le candidat devra produire également ses certificats de qualifications professionnelles. Qualibat ou EQUIVALENT.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
l'attention des candidats est appelée sur les mesures de sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate appliqué à l'accès aux bâtiments publics de la Ville et du Département de Paris :
"L'Accès à ces bâtiments peut être soumis à un contrôle d'accès : les agents peuvent donc solliciter l'accord des usagers pour procéder à une inspection visuelle des bagages à main. En cas de refus des usagers de soumettre leur(s) bagage(s) à cette inspection, l'accès à l'équipement peut leur être interdit".
par ailleurs, toute entreprise ou prestataire désirant déposer un pli devra se munir d'un document permettant d'identifier formellement la personne (pièce d'identité avec photo) qui lui sera demandée à l'entrée du bâtiment.
en cas de refus ou de manquement à ces règles, l'accès aux bâtiments peut lui être interdit.
il est souligné qu'en raison de ces contrôles de sécurité à l'entrée des bâtiments, les candidats sont invités à prendre toute disposition pour remettre les plis aux date et heure limites indiquées dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 février 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016V21023910.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr
Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
9h30 - 12 heures / 14h - 16h30.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 janvier 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture - Section Locale d'Architecture des 6ème et 14e arrondissements.
 Correspondant : M. Morin-Depoortere Jean-Luc,  8/10, rue Boissonade,  75014 Paris, , tél. : 01-71-28-22-30, , télécopieur : 01-71-28-22-46,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture - Section Locale d'Architecture des 6ème et 14e arrondissements.
 Correspondant : M. Kherbache Zaher,  8/10, rue Boissonade,  75014 Paris, , tél. : 01-71-28-22-30, , télécopieur : 01-71-28-22-46, , courriel : zaher.kherbache@paris.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture - Section Locale d'Architecture des 6ème et 14e arrondissements.
 Correspondant : Mme Dumond Catherine,  8/10, rue Boissonade,  75014 Paris, , tél. : 01-71-28-22-30, , télécopieur : 01-71-28-22-46, , courriel : catherine.dumond@paris.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture - Section Locale d'Architecture des 6ème et 14e arrondissements.
 Correspondant : Mme Dumond Catherine,  8/10, rue Boissonade,  75014 Paris, , tél. : 01-71-28-22-30, , télécopieur : 01-71-28-22-46,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L.551-1 à 23 du code de justice administrative.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00