Centrale des marchés
Marché public de travaux de peinture et de création d'un local REV dans la salle polyvalente de l'école maternelle 5 rue Simone Weil 75013 Paris Marché public de travaux de peinture et de création d'un local REV dans la salle polyvalente de l'école maternelle 5 rue Simone Weil 75013 Paris designation : VILLE DE PARIS mel : francois.gai...
VILLE DE PARIS 75013PARIS francois.gaillot@paris.fr 01 71 18 75 04
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché public de travaux de peinture et de création d'un local REV dans la salle polyvalente de l'école maternelle 5 rue Simone Weil 75013 Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1442039

Date de clôture estimée : 23/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (20/03/15)
15-42661
Avis de marché Département(s) de publication : 75 Annonce No 15-42661 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS. Correspondant : M. Rosa Christophe, Chef de la Section Locale d'architecture des 5ème et 13 e arrondissements, direction du patrimoine et de l'architecture - section Locale d'architecture des 5ème et 13 e arrondissements 62, rue Corvisart 62 rue Corvisart 75013 Paristél. : 01-45-87-67-25télécopieur : 01-71-18-75-04courriel : francois.gaillot@paris.fr. Objet du marché : marché public de travaux de peinture et de création d'un local REV dans la salle polyvalente de l'école maternelle 5 rue Simone Weil 75013 Paris . Lieu d'exécution et de livraison: 5 rue Simone Weil 75013 Paris, 75013 Paris. Caractéristiques principales : marché public de travaux de peinture et de création d'un local REV dans la salle polyvalente de l'école maternelle 5 rue Simone Weil 75013 Paris. Il est prévu des travaux de peinture sur les murs des circulations en adéquation avec les plafonds et l'éclairage qui ont été remplacés au cours de l'été 2014, ainsi que les salles où le sol est changé (Salle polyvalente, salles de classe 1 et 2). Ces travaux incluant une phase de désamiantage. Il est prévu également la création d'un local REV (bureau 1 personne) dans la salle polyvalente avec toutes les prestations correspondantes (plâtrerie, menuiseries bois, faux-plafonds, sols souples, électricité). A l'issue des travaux les installations techniques devront être parfaitement fonctionnelles Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ce marché comprend 7 lots techniques lot principal n o 7 revêtement de sols, lot n o 1 installations et prestations de chantier, lot n o 2 désamiantage, lot n o 3 cloisonnement, lot n o 4 faux-plafonds, lot n o 5 électricité, lot n o 6 peinture. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire un marché sur le fondement de l'article 35-ii-6° du code des marchés publics, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, que le titulaire peut accepter. Refus des variantes . Durée du marché ou délai d'exécution : 80 jours à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 6 juillet 2015. Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris. Prix global et forfaitaire, actualisable. Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l'article 98 du Code des Marchés Publics. Acomptes mensuels. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats sont informés que le marché sera conclu avec des candidats individuels ou des groupements conjoints. Si le(s) candidat(s) retenu(s) s'est (se sont) présenté(s) sous la forme d'un groupement solidaire, il(s) devra (devront) obligatoirement modifier la forme de son (leur) groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés . Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les documents à produire sont indiqués dans le règlement de la présente consultation. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 23 avril 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015V21005070. Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse : https://m13.paris.fr. Attention : l'accès au site de dématérialisation le portail https://m13.paris.fr/ sera prochainement remplacé par https://marches.maximilien.fr. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. Contrairement à ce qui est indiqué dans la rubrique " Durée du marché ou délai d'exécution ", le début des prestations court à compter de la date de l'ordre de service. Les candidats qui souhaiteraient obtenir, au cours de leur étude, des renseignements complémentaires devront faire parvenir leur demande écrite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date fixée pour la remise des offres. Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mars 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13 e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h. Correspondant : M. Gaillot François,  62, rue Corvisart,  75013 Paris, tél. : 01-71-18-75-07, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : francois.gaillot@paris.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13 e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h. Correspondant : M. Ruffat Eric,  62, rue Corvisart,  75013 Paris, tél. : 01-45-87-67-25, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : eric.ruffat@paris.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13 e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h. Correspondant : M. Gaillot François,  62, rue Corvisart,  75013 Paris, tél. : 01-71-18-75-07, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : francois.gaillot@paris.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13 e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h. Correspondant : M. Gaillot François,  62, rue Corvisart,  75013 Paris, tél. : 01-71-18-75-07, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : francois.gaillot@paris.fr
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00