Centrale des marchés
maintenance des installations de Haute tension des Hôpitaux Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Sainte Périne, Berck à Paris Maintenance des installations de Haute tension des Hôpitaux Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Sainte Périne, Berck. mel : cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr correspondant : Mme Taravella Martine ...
Ste Périne - Rossini - Chardon Lagache 75016PARIS cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Maintenance des installations de Haute tension des Hôpitaux Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Sainte Périne, Berck à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1604779

Date de clôture estimée : 04/09/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (21/07/15)
254983-2015
BOAMP (16/07/15)
15-110487
Département(s) de publication : 92
Annonce No 15-110487 I. II. III. IV. VI.

Avis de marché

Services


Directive 2004/18/CE.

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1)

Nom, adresses et point(s) de contact :


Ste Périne - Rossini - Chardon Lagache, 11, rue Chardon Lagache, à l'attention de Mme Taravella Martine, F-75016 Paris. Tél. (+33) 1 44 96 31 15. E-mail : cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr.


Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.




Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :


auprès du ou des points de contact susmentionnés



I.2)

Type de pouvoir adjudicateur :


Autre.
I.3)

Activité principale :


Santé.

I.4)

Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :


Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.



Section II : Objet du marché

II.1)
 
Description
II.1.1)
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
 
 
II.1.2)
Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
 
 
Services.
 
 
Catégorie de services : no01 Services d'entretien et de réparation.
 
 
 
 
Code NUTS .

II.1.3)
Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
 
 
II.1.4)
Information sur l'accord-cadre :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.5)
Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
 
 
maintenance des installations de Haute tension des Hôpitaux Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Sainte Périne, Berck.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
 
 
45315400.
II.1.7)
Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
 
 
II.1.8)
Lots :
 
 
Division en lots : Non.
 
 
II.1.9)
Variantes :
 
 
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2)
 
Quantité ou étendue du marché
II.2.1)
Quantité ou étendue globale :
 
 
 
 
II.2.2)
Informations sur les options :
 
 
 
 
 
 
II.2.3)
Reconduction :
 
 
 
 
II.3)
 
Durée du marché ou délai d'exécution :
 
 
Durée en mois : 48 (à compter de la date d'attribution du marché).

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)
 
CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)
Cautionnement et garanties exigés :
 
 
Le candidat sera dispensé du versement de la retenue de garantie.
III.1.2)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
 
 
l'exécution du marché sera financé par le budget des Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France Ouest (Ap-Hp) et sera régi par le titre IV de la première partie du Code des Marchés Publics. Conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai maximum de paiement est de 50 jours.
le défaut de paiement dans les délais précités fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le taux de ces intérêts est fixé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement majoré de huit points. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros sera versée systématiquement en sus des intérêts moratoires.
III.1.3)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
 
 
Le candidat peut se présenter sous forme de groupement sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Dans ce cas, la lettre de candidature (formulaire Dc1) devra préciser si le groupement est solidaire ou conjoint et être dûment complété. L'acte d'engagement et les annexes financières devront soit être co-signés par l'ensemble des entreprises groupées, soit signés par le mandataire seul dès lors qu'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement. Dans les deux formes de groupement, le nom du mandataire doit expréssement désigné dans l'acte d'engagement.
III.1.4)
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
 
 
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2)
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
III.2.2)
Capacité économique et financière :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : capacités professionnelles, techniques et financières.
III.2.3)
Capacité technique :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : qualifelec Ec4 AUT et références Maintenance des installations de haute tension.
III.2.4)
Marchés réservés :
III.3)
 
CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1)
La prestation est réservée à une profession particulière :
III.3.2)
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

Section IV : Procédure

IV.1)
 
TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)
Type de procédure :
 
 
Ouverte.
IV.1.2)
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2)
 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)
Critères d'attribution :
 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
     1. critère 1 : prix. Pondération : 45.
     2. critère 2 : valeur technique de l'offre. Pondération : 40.
     3. sous critère a : moyens mis en oeuvre par l'entreprise. Pondération : 20.
     4. sous critère b : hygiène et sécurité. Pondération : 10.
     5. sous critère c : environnement : gestion des déchets. Pondération : 10.
     6. critère 3: délai d'intervention. Pondération : 15.
IV.2.2)
Enchère électronique :
IV.3)
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
 
 
GH10-2015/026.
IV.3.2)
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
 
 
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)
Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 
 
4 septembre 2015 - 12:00.
IV.3.5)
Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
 
 
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
 
 
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)
Modalités d'ouverture des offres :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1)
 
RENOUVELLEMENT :
VI.2)
 
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
VI.3)
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 
 
Retrait du dossier de consultation :
Aucun envoi du dossier ne sera fait par la poste ou par mail.
- sur place, suite à une demande préalable par courriel (cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr), les entreprises peuvent retirer gratuitement le dossier consultation, au Secrétariat de la Cellule des Marchés, à l'hôpital Sainte Périne-Chardon Lagache-Rossini, Pavillon Joséphine, 11, rue Chardon Lagache - 75016 Paris de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés).
- sur la plateforme de dématérialisation, les candidats peuvent télécharger les documents du dossier de consultation via le lien.
pour tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de répondre à la présente consultation, les candidats peuvent poser leurs questions avant le 21/08/2015 à 12h00 à l'adresse suivante : https://www.achats-hopitaux.com dans la section "échange avec l'organisme" ou par télécopie à la Cellule des Marchés des HUPIFO au 01.44.96.32.47 ou par courriel à cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr.
la cellule des marchés des HUPIFO transmettra les réponses à ces questions via la plateforme de dématérialisation à l'adresse indiquée par les candidats lors du téléchargement du dossier sur le site https://www.achats-hopitaux.com
Conditions de dépôt ou d'envoi des offres :
Les candidats peuvent déposer leur offre sous enveloppe anonyme et cachetée, contre récépissé, ou envoyer leur offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale à l'adresse suivante : Secrétariat de la Cellule des Marchés, Hôpital Sainte Périne, Pavillon Joséphine, 11, rue Chardon Lagache, 75016 Paris.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
si le dossier du candidat est envoyé par la poste, il doit parvenir à destination avant le 04/09/2015 à 12h00. Une fois que le candidat a expédié ou dépossé son dossier, il ne peut ni le retirer, ni modifier son offre. Si plusieurs dossiers sont successivement déposés, seul le dernier reçu sera ouvert. L'enveloppe doit obligatoirement porter l'indication suivante : ne pas ouvrir - reponse a la mise en concurrence - consultation Gh10-2015/026 "Maintenance des installations haute tension des hôpitaux Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Sainte Périne, Berck".
Il appartient aux candidats de s'assurer de la bonne réception dans les délais et dans les lieux prescrits.
les dossiers qui parviendront après cette date , ou ceux qui parviendront sous enveloppe non cachetée, ou ne comportant pas l'objet du marché, ne seront pas retenus.
la visite est obligatoire et collective et doit avoir lieu avant le 04/09/2015 à 12h00. Les rendez vous pour les visites sont à prendre auprès de :
Raymond Poincaré : M. Fréderic ANGBEZOUA, joignable au 01.47.10.76.05 mail : frederic.angbezoua@rpc.aphp.fr
ambroise Paré : M. Erick GESLAIN, joignable au 01.49.09.57.55 mail : erik.geslain@apr.aphp.fr
sainte Périne : M. Jean Luc LEBLANC, joignable au 01.44.96.32.80 - mail : jean-luc.leblanc@spr.aphp.fr
berck : M. Bruno VACOSSIN, joignable au 03.21.89.27.32 - mail : bruno.vacossin@brk.aphp.fr
pour toute diffiulté rencontrée pour effectuer les visites, contacter cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr
il est rappelé que la réalisation effective de la visite conditionne la validité de l'offre. A cet effet, lors de la visite, vous devez vous munir de la fiche jointe en annexe au présent règlement de consultation. Elle devra être complétée et jointe à l'appui de la remise des offres.
critères de jugement des offres :
Les offres seront appréciées au moyen de la liste des critères pondérérés comme suit :
Critère 1 : Prix (45%)
critère 2 : Valeur technique de l'offre (40%)
sous critère a : moyens mis en oeuvre par l'entreprise (20%). Moyens en personnel affectés à la maintenance : nombre d'heures annuel pour la partie forfaitaire. Qualification et outils technique constructeur. % matériel en disponibilité immédiate
sous critère b : hygiène et sécurité (10%). Moyens mis en oeuvre pour assurer l'hygiène lors de la maintenance (bonne tenue, bon respect et propreté). Moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité sur le chantier. Moyens mis en oeuvre pour la protection des usagers et des personnels.
sous critère c : environnement : gestion des déchets (10%)
critère 3 : Délai d'intervention (15%)
sous critère a : délai d'intervention (7,5%)
sous critère b : dispositif d'astreinte (7,5%)
procédure par voie électronique.
en application de l'article 56 du Code des marchés, les candidats ont la possibilité de répondre via le site de dématérialisation dont l'adresse internet est https://www.achats-hopitaux.com. Pour répondre sous forme dématérialisée, le candidat doit être inscrit sur le site https://www.achats-hopitaux.com et la personne habilitée à engager le candidat doit être titulaire d'un certificat électronique afinde signer les fichiers composant sa réponse.
conformément à l'arêté du 15 juin 2012, le certificat de signature électronique doit être conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) ; dans ce cas, le niveau minimum de sécurité exigé est ** , les formats de signature acceptés sont Pades, Cades, Xades. Lorsque l'offre est envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde peut être envoyée dans les conditions prévues à l'article 5.2 du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 juillet 2015.

VI.4)
 
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours :
 
 
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2/4 boulevard de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.

VI.4.2)
Introduction des recours :
VI.4.3)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
 
 
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2/4 boulevard de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.

VI.5)
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
 
 
16 juillet 2015.



I.1)

Nom, adresses et point(s) de contact :


Ste Périne - Rossini - Chardon Lagache, 11, rue Chardon Lagache, à l'attention de Mme Taravella Martine, F-75016 Paris. Tél. (+33) 1 44 96 31 15. E-mail : cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr.


Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.




Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :


auprès du ou des points de contact susmentionnés


Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :


auprès du ou des points de contact susmentionnés



I.2)

Type de pouvoir adjudicateur :


Autre.
I.3)

Activité principale :


Santé.

I.4)

Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :


Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1)
 
Description
II.1.1)
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
 
 
II.1.2)
Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
 
 
Services.
 
 
Catégorie de services : no01 Services d'entretien et de réparation.
 
 
 
 
Code NUTS .

II.1.3)
Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
 
 
II.1.4)
Information sur l'accord-cadre :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.5)
Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
 
 
maintenance des installations de Haute tension des Hôpitaux Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Sainte Périne, Berck.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
 
 
45315400.
II.1.7)
Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
 
 
II.1.8)
Lots :
 
 
Division en lots : Non.
 
 
II.1.9)
Variantes :
 
 
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2)
 
Quantité ou étendue du marché
II.2.1)
Quantité ou étendue globale :
 
 
 
 
II.2.2)
Informations sur les options :
 
 
 
 
 
 
II.2.3)
Reconduction :
 
 
 
 
II.3)
 
Durée du marché ou délai d'exécution :
 
 
Durée en mois : 48 (à compter de la date d'attribution du marché).

III.1)
 
CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)
Cautionnement et garanties exigés :
 
 
Le candidat sera dispensé du versement de la retenue de garantie.
III.1.2)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
 
 
l'exécution du marché sera financé par le budget des Hôpitaux Universitaires Paris Ile de France Ouest (Ap-Hp) et sera régi par le titre IV de la première partie du Code des Marchés Publics. Conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai maximum de paiement est de 50 jours.
le défaut de paiement dans les délais précités fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le taux de ces intérêts est fixé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement majoré de huit points. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros sera versée systématiquement en sus des intérêts moratoires.
III.1.3)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
 
 
Le candidat peut se présenter sous forme de groupement sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Dans ce cas, la lettre de candidature (formulaire Dc1) devra préciser si le groupement est solidaire ou conjoint et être dûment complété. L'acte d'engagement et les annexes financières devront soit être co-signés par l'ensemble des entreprises groupées, soit signés par le mandataire seul dès lors qu'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement. Dans les deux formes de groupement, le nom du mandataire doit expréssement désigné dans l'acte d'engagement.
III.1.4)
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
 
 
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2)
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
III.2.2)
Capacité économique et financière :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : capacités professionnelles, techniques et financières.
III.2.3)
Capacité technique :
 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : qualifelec Ec4 AUT et références Maintenance des installations de haute tension.
III.2.4)
Marchés réservés :
III.3)
 
CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1)
La prestation est réservée à une profession particulière :
III.3.2)
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

IV.1)
 
TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)
Type de procédure :
 
 
Ouverte.
IV.1.2)
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2)
 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)
Critères d'attribution :
 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
     1. critère 1 : prix. Pondération : 45.
     2. critère 2 : valeur technique de l'offre. Pondération : 40.
     3. sous critère a : moyens mis en oeuvre par l'entreprise. Pondération : 20.
     4. sous critère b : hygiène et sécurité. Pondération : 10.
     5. sous critère c : environnement : gestion des déchets. Pondération : 10.
     6. critère 3: délai d'intervention. Pondération : 15.
IV.2.2)
Enchère électronique :
IV.3)
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
 
 
GH10-2015/026.
IV.3.2)
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
 
 
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)
Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 
 
4 septembre 2015 - 12:00.
IV.3.5)
Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
 
 
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
 
 
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)
Modalités d'ouverture des offres :

VI.1)
 
RENOUVELLEMENT :
VI.2)
 
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
VI.3)
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 
 
Retrait du dossier de consultation :
Aucun envoi du dossier ne sera fait par la poste ou par mail.
- sur place, suite à une demande préalable par courriel (cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr), les entreprises peuvent retirer gratuitement le dossier consultation, au Secrétariat de la Cellule des Marchés, à l'hôpital Sainte Périne-Chardon Lagache-Rossini, Pavillon Joséphine, 11, rue Chardon Lagache - 75016 Paris de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés).
- sur la plateforme de dématérialisation, les candidats peuvent télécharger les documents du dossier de consultation via le lien.
pour tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de répondre à la présente consultation, les candidats peuvent poser leurs questions avant le 21/08/2015 à 12h00 à l'adresse suivante : https://www.achats-hopitaux.com dans la section "échange avec l'organisme" ou par télécopie à la Cellule des Marchés des HUPIFO au 01.44.96.32.47 ou par courriel à cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr.
la cellule des marchés des HUPIFO transmettra les réponses à ces questions via la plateforme de dématérialisation à l'adresse indiquée par les candidats lors du téléchargement du dossier sur le site https://www.achats-hopitaux.com
Conditions de dépôt ou d'envoi des offres :
Les candidats peuvent déposer leur offre sous enveloppe anonyme et cachetée, contre récépissé, ou envoyer leur offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale à l'adresse suivante : Secrétariat de la Cellule des Marchés, Hôpital Sainte Périne, Pavillon Joséphine, 11, rue Chardon Lagache, 75016 Paris.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
si le dossier du candidat est envoyé par la poste, il doit parvenir à destination avant le 04/09/2015 à 12h00. Une fois que le candidat a expédié ou dépossé son dossier, il ne peut ni le retirer, ni modifier son offre. Si plusieurs dossiers sont successivement déposés, seul le dernier reçu sera ouvert. L'enveloppe doit obligatoirement porter l'indication suivante : ne pas ouvrir - reponse a la mise en concurrence - consultation Gh10-2015/026 "Maintenance des installations haute tension des hôpitaux Raymond Poincaré, Ambroise Paré, Sainte Périne, Berck".
Il appartient aux candidats de s'assurer de la bonne réception dans les délais et dans les lieux prescrits.
les dossiers qui parviendront après cette date , ou ceux qui parviendront sous enveloppe non cachetée, ou ne comportant pas l'objet du marché, ne seront pas retenus.
la visite est obligatoire et collective et doit avoir lieu avant le 04/09/2015 à 12h00. Les rendez vous pour les visites sont à prendre auprès de :
Raymond Poincaré : M. Fréderic ANGBEZOUA, joignable au 01.47.10.76.05 mail : frederic.angbezoua@rpc.aphp.fr
ambroise Paré : M. Erick GESLAIN, joignable au 01.49.09.57.55 mail : erik.geslain@apr.aphp.fr
sainte Périne : M. Jean Luc LEBLANC, joignable au 01.44.96.32.80 - mail : jean-luc.leblanc@spr.aphp.fr
berck : M. Bruno VACOSSIN, joignable au 03.21.89.27.32 - mail : bruno.vacossin@brk.aphp.fr
pour toute diffiulté rencontrée pour effectuer les visites, contacter cellulemarches.gh10@spr.aphp.fr
il est rappelé que la réalisation effective de la visite conditionne la validité de l'offre. A cet effet, lors de la visite, vous devez vous munir de la fiche jointe en annexe au présent règlement de consultation. Elle devra être complétée et jointe à l'appui de la remise des offres.
critères de jugement des offres :
Les offres seront appréciées au moyen de la liste des critères pondérérés comme suit :
Critère 1 : Prix (45%)
critère 2 : Valeur technique de l'offre (40%)
sous critère a : moyens mis en oeuvre par l'entreprise (20%). Moyens en personnel affectés à la maintenance : nombre d'heures annuel pour la partie forfaitaire. Qualification et outils technique constructeur. % matériel en disponibilité immédiate
sous critère b : hygiène et sécurité (10%). Moyens mis en oeuvre pour assurer l'hygiène lors de la maintenance (bonne tenue, bon respect et propreté). Moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité sur le chantier. Moyens mis en oeuvre pour la protection des usagers et des personnels.
sous critère c : environnement : gestion des déchets (10%)
critère 3 : Délai d'intervention (15%)
sous critère a : délai d'intervention (7,5%)
sous critère b : dispositif d'astreinte (7,5%)
procédure par voie électronique.
en application de l'article 56 du Code des marchés, les candidats ont la possibilité de répondre via le site de dématérialisation dont l'adresse internet est https://www.achats-hopitaux.com. Pour répondre sous forme dématérialisée, le candidat doit être inscrit sur le site https://www.achats-hopitaux.com et la personne habilitée à engager le candidat doit être titulaire d'un certificat électronique afinde signer les fichiers composant sa réponse.
conformément à l'arêté du 15 juin 2012, le certificat de signature électronique doit être conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) ; dans ce cas, le niveau minimum de sécurité exigé est ** , les formats de signature acceptés sont Pades, Cades, Xades. Lorsque l'offre est envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde peut être envoyée dans les conditions prévues à l'article 5.2 du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 juillet 2015.

VI.4)
 
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours :
 
 
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2/4 boulevard de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.

VI.4.2)
Introduction des recours :
VI.4.3)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
 
 
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2/4 boulevard de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.

VI.5)
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
 
 
16 juillet 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00