Centrale des marchés
Travaux routiers Le présent marché a pour objet des Travaux d'élargissement de 2 à 3 voies entre les lacets n°1 et n°3 de la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc
Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc (ATMB) 75015PARIS
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux routiers

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1670092

Date de clôture estimée : 22/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (10/09/15)
317565-2015
10/09/2015    S175    États membres - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 
I.
II.
III.
IV.
VI.

France-Paris: Travaux routiers

2015/S 175-317565


Avis de marché


Travaux


Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc (ATMB)
58205651100089
100 avenue de Suffren
À l'attention de: Redoulez Philippe
75015 Paris
FRANCE

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Société Ingerop, avec copie à M. Orlandini dans les conditions décrites au VI.3 ci-après
Agence d'Annecy La Croix de Barral, 18 rue du Val Vert
À l'attention de: Charvet
74600 Seynod
E-mail: ingerop.annecy@ingerop.com
Fax: +33 450450413

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc (ATMB)
1440 route de Cluses
Point(s) de contact: Direction des Investissements
À l'attention de: Panadero Cindy
74138 Bonneville Cedex
Fax: +33 450252145

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc (ATMB)
1440 route de Cluses
Point(s) de contact: Service juridique
74138 Bonneville Cedex



I.2)Type de pouvoir adjudicateurAgence/office national(e) ou fédéral(e)


I.3)Activité principaleAutre: Société concessionnaire d'autoroutes


I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateursLe pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non



Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Travaux d'élargissement de 2 à 3 voies entre les lacets n°1 et n°3 de la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc.


II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestationTravaux
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Haute-Savoie (74).

Code NUTS FR718



II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions Le présent marché a pour objet des Travaux d'élargissement de 2 à 3 voies entre les lacets n°1 et n°3 de la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc.


II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45233140



II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui


II.1.8)LotsDivision en lots: non


II.1.9)VariantesDes variantes seront prises en considération: non


II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale: Le présent marché a pour objet la modification du profil en travers de la rampe d'accès au Tunnel du Mont-Blanc de façon définitive, en créant en sens montant une VSR (voie spéciale en rampe) destinée aux PL et aux véhicules lents et une voie centrale destinée aux seuls VL.
A titre indicatif, les travaux consistent principalement en:
— L'amenée et le repli des installations de chantier propres au présent chantier
(vestiaires, réfectoire, bureaux, ateliers, ...), et la mise à disposition d'un local Maître
d'oeuvre;
— La coordination du chantier avec les travaux annexes éventuellement réalisés par
d'autres maîtres d'ouvrage;
— Les implantations générales et opérations topographiques complémentaires;
— L'établissement et le suivi du PAQ, du PRE y compris SOSED et du PPSPS;
— Les études d'execution et méthodes pour la réalisation des terrassements, des
réseaux, des chaussées et revêtement de surface, du génie civil, etc... ;
— Les essais et contrôles de réalisation des travaux;
— Les reconnaissances géotechniques complémentaires (G3);
— La signalisation provisoire de chantier;
— Le dossier de récolement général des travaux;
— La réalisation de chaussée provisoire
— Les opérations de déneigement.


II.2.2)Information sur les optionsOptions: oui
description de ces options: Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au Titulaire du marché la réalisation de prestations similaires sans publicité préalable et sans mise en concurrence selon la procédure négociée prévue à l'article 33-II 6° du décret n°2005-1742 du 30/12/2005.


II.2.3)ReconductionCe marché peut faire l'objet d'une reconduction: non


II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travauxDurée en mois: 18 (à compter de la date d’attribution du marché)



Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés: Précisé au cahier des charges.


III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: Perception de péages. Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception d'un projet de décompte mensuel par le Maître d'oeuvre ou du décompte général et définitif par le Maître de l'Ouvrage.


III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Pour la présentation de l'offre, la forme du groupement est libre. En revanche, à l'attribution, le Pouvoir Adjudicateur impose que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire lors de l'attribution du marché, et ce pour la bonne exécution du marché.
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.


III.1.4)Autres conditions particulières
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la professionRenseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — La lettre de candidature (type DC1) et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Le candidat ou chaque membre du groupement doit fournir:
— La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire;
— Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.


III.2.2)Capacité économique et financièreRenseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat ou chaque membre du groupement doit fournir:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (type DC2). Les entreprises nouvellement
créées qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations peuvent fournir une «déclaration appropriée de
banque».


III.2.3)Capacité techniqueRenseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Le candidat ou chaque membre du groupement doit fournir:
Pour la capacité professionnelle:
Il est demandé au candidat de fournir des certificats de qualifications professionnelles attestant de sa
compétence à réaliser les travaux pour lesquelles il soumissionne. Les certificats d'identité professionnelle
(FNTP ou équivalents) souhaités sont listés au VI.3 ci-après.
La preuve peut être apportée notamment par la présentation:
d'une liste de références de travaux similaires réalisés au cours des cinq dernières années, en précisant le maitre d'ouvrage, le lieu de déroulement des travaux et le type de prestations effectuées accompagné d'attestations de bonne exécution;
— de certificats d'identité professionnelle, attestant de la compétence de l'opérateur économique à effectuer la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Pour la capacité technique (type DC2): les moyens humains et matériels dont dispose le candidat pour des marchés de même nature.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui, il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet opérateur. Il devra également justifier au moyen d'un engagement écrit de cet opérateur qu'il disposera de ses capacités pour l'exécution du marché.


III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la professionLa prestation est réservée à une profession particulière : non


III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédureOuverte


IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous

1. Prix. Pondération 61

2. Valeur technique. Pondération 39



IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur: MO/EM/AM/VPC T09-2015


IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marchénon


IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation22.10.2015 - 12:30


IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offreen jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3)Informations complémentaires

En complément au I.1) ci-avant, il est précisé que les demandes de renseignements devront être adressées en copie au Maître de l'Ouvrage à l'attention de Monsieur Marc ORLANDINI / Société ATMB, par télécopie au: +33 450252096 ou par courriel marc.orlandini@atmb.net.

*En complément au III.2.3 ci-avant, il est listé pour justifier de la capacité professionnelle, les certificats d'identité professionnelle (FNTP ou équivalents) souhaités:
— 2322: Travaux de terrassements courants en site non urbain;
— 2342: Couches de forme en matériaux granulaires pour voiries à faible trafic, parkings, lotissements, plateformes;
— 253: Autres types de soutènements;
— 321: Assises de chaussée;
— 3221: Revêtements en matériaux enrobés — Enrobés classiques;
— 346: Pose de bordures et caniveaux;
— 3622: Retraitement des couches de surface — Fraisage, rabotage;
— 3712: Mise en oeuvre de produits de marquage routier pour signalisation routière — Mise en oeuvre par moyens mécaniques sur routes à trafic important;
— 372: Pose de borne ou panneaux de signalisation définitifs (3721) ou temporaire, y compris celles liée au chantier (3722);
— 373: Pose d'équipement de sécurité en béton extrudé (3731) ou en autres matériaux (3732);
— 5154: Construction de réseaux gravitaires en milieu non urbain — profondeur de tranchée? 3,50m hors nappe phréatique;
— 6423: Réseaux souterrains électriques — En zone non urbaine — BT < 1 KV;
— 731: Construction de réseaux par procédés spéciaux — Passage de fourreaux ou de conduite par forage horizontal ou fonçage par poussage (7311);
— 733: Pose de fourreaux de télécommunication et vidéocommunication;
— 7521: Stockage, décharge, bassins de rétention — Etanchéité des bassins d'accumulation.
*La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
*Les candidats indiqueront dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers.
*L'unité monétaire utilisée est l'euro(s).


VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Tribunal de grande instance de Lyon
67 rue Servient
69433 Lyon Cedex 3
Téléphone: +33 472607012
Fax: +33 472607238



VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Tribunal de grande instance de Lyon
67 rue Servient
69433 Lyon Cedex 3
Téléphone: +33 472607012
Fax: +33 472607238



VI.5)Date d’envoi du présent avis:4.9.2015






Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous