Centrale des marchés
75 marché de travaux d'étanchéité à Paris 75 marché de travaux d'étanchéité à Paris marché de travaux d'étanchéité. lieu : 13 avenue de la Porte d'italie TSA 61371 Cedex 13, ville : Paris, code_postal : 75621
Régie immobilière de la ville de Paris 75012PARIS mariepierre.bezaud@rivp.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 marché de travaux d'étanchéité à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1097640

Date de clôture estimée : 20/06/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (18/06/14)
201886-2014
BOAMP (23/05/14)
14-78062

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Régie Immobilière de la VIlle de Paris.
Correspondant : Olivier PERRET, 100 rue Faubourg St Antoine 75012 Paris.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : marché de travaux d'étanchéité.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 19 éme arrondissement de PARIS.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
réfection des étanchéités des terrasses accessibles et non accessibles et sécurisation.. Marché séparé ordinaire
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités définies au contrat. Le règlement des factures s'effectue conformément aux articles 19 et 20 du CCAG marchés de travaux privés. Le délai global de paiement est de 45 jours. Modalités de financements : Financement sur fonds propres de la RIVP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra etre solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres ou mandataire de plusieurs groupements.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les candidats pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : formulaire Dc1 dûment complété, daté et signé; Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (extrait K-BIS et pouvoir le cas échéant); Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Formulaire Dc2 auquel seront joints les pièces et renseignements demandés au titre de la capacité financière, technique et professionnelle ci-après.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ( à renseigner dans le formulaire Dc2) Attestations d'assurances RCP et RCD en cours de validité.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 % ;
- valeur technique : note méthodologique sur l'organisation pour la réalisation des travaux en milieu occupé : 10 % ;
- valeur technique : note sur l'organisation en phase préparation et en phase réalisation : 10 % ;
- valeur technique : planning détaillé des travaux (cohérence, délai, phasage) : 10 % ;
- valeur technique : fiches des produits pressentis pour l'étanchéité et pour les ouvrages annexes : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 juin 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : DTN14CJO2373.

Renseignements complémentaires : 1) Modalités de dépôt des plis : Les plis peuvent etre transmis par courrier recommandé avec avis de réception ou déposés contre récépissé. Ils peuvent également etre adressés par voie dématérialisée au lien suivant: http://www.marches-securises.fr. 2) La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 10 du Décret n2005-1742 du 30 décembre 2005. Elle ne fera l'objet d'aucune négociation. 3) Une visite des sites est obligatoire. 4) Le DCE est à télécharger au lien suivant : http://www.marches-securises.fr.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mai 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Régie Immobilière de la Ville de Paris.
100 rue Faubourg St Antoine, 75012 Paris, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Régie Immobilière de la Ville de Paris.
Correspondant : Coralie jobelin, 100 rue Faubourg St Antoine, 75012 Paris.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Régie Immobilière de la Ville de Paris.
Correspondant : Service Juridique, 13 avenue de la Porte d'italie TSA 61371 Cedex 13, 75621 Paris, courriel : juridique@rivp.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Régie Immobilière de la Ville de Paris.
100 rue Faubourg St Antoine, 75012 Paris, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Paris 4, boulevard du Palais Cedex 01 75055 Paris tél. : (+33) 1-44-32-51-51.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris 4, boulevard du Palais Cedex 01 75055 Paris tél. : (+33) 1-44-32-51-51.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 etanchéité - terrasse.
Les groupes concernés sont : 214583 - 214572 - 11008 - 26023 - 14144 - 215526.
Lot(s) 2 etanchéité - terrasses.
Les groupes concernés sont: 74239 - 214557 - 14143 - 214567.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous