Centrale des marchés
France-Paris: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Travaux FR1 ÎLE DE FRANCE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation L'avis conc...
Régie Immobilière de la Ville de Paris 75621PARIS didier.turries@rivp.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

France-Paris: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 998435

Date de clôture estimée : 10/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (06/03/14)
76512-2014
Régie Immobilière de la Ville de Paris
13 avenue de la Porte d'Italie
FRANCE
+33 177751264
didier.turries@rivp.fr
Paris Cedex 13
75621
Turriès Didier

Adresse(s) internet:

https://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
13 avenue de la Porte d'italie "ne pas ouvrir candidature marché sécurité incendie"
75621
Régie Immobilière de la ville de Paris
Paris cedex 13
Turriès Didier


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Logement et développement collectif
I.3) Activité principale
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Travaux
FR1
ÎLE DE FRANCE


II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
L'avis concerne un marché public
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
Appel à candidature pour la mise en place d'un marché à bon de commande pour la réalisation de travaux de sécurité incendie. Travaux de remise en état, remise au normes ou installations d'équipement de sécurité incendie.
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
50413200
Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.8) Lots
Des variantes seront prises en considération: non
II.1.9) Variantes
II.2) Quantité ou étendue du marché
Un plan de travaux sera réalisé suite à des audits sécurité réalisés sur le patrimoine de la RIVP. les travaux seront réalisés essentiellement sur le patrimoine d'avant 1986.
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options
II.2.3) Reconduction
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Travaux pour le patrimoine de la Direction territoriale Nord pour 150 groupes de bâtiments et 544 cages d'escaliers
1)
Description succincte
50413200
Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
Travaux pour le patrimoine de la Direction territoriale Centre pour 200 groupes de bâtiments et 745 cages d'escaliers
1)
Description succincte
50413200
Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
Travaux pour le patrimoine de la Direction territoriale Sud pour 100 groupes de bâtiment et 414 cages d'escaliers.
1)
Description succincte
50413200
Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
Pas de cautionnement exigé.
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Financement sur fonds propres de la RIVP.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Groupement conjoint et solidaire.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: candidats doivent utiliser lesformulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous Les renseignements concernant la situation juridique del'entreprise tels que prévus à l'article 17-II du Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 Copie du ou desjugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; déclaration sur l'honneur pour justifier quele candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 Ord.2005. Renseignements sur le respect del'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affairesglobal et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché réalisées au cours des 3 derniersexercices disponibles. Déclaration de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Présentation d'uneliste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (preuve par attestations du destinataire ou déclaration de l'opérateur économique).Certificats de qualification professionnelle (dirigeants et employés) (ex APSAD ...) et/ou Certificat de capacité.

III.2.3) Capacité technique
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
Restreinte
IV.1.1) Type de procédure
Nombre d’opérateurs envisagé: 10
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.1) Critères d’attribution
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
10.4.2014 - 12:00
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
français.
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Les critères de jugement des candidatures sont les suivants :
1. Qualité des références en adéquation avec le marché à bons de commande sécurité incendie pour 40%.
2. Qualité des références en réhabitation en milieu occupé pour 20%.
3. Organigramme et moyens de l'entreprise pour 20%.
4. Certifications et qualifications en matière de travaux de sécurité incendie pour 20%

VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
4 boulevard du Palais
75055
Tribunal de grande instance de Paris
Paris
+33 144325151
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Précisions concernant les délais d'introduction desrecours: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : le tribunal de grande instance de Paris est seulcompétent pour connaître des litiges concernant les marchés de la RIVP conformément à larticle L211-3 ducode de l'organisation judiciaire. Référé précontractuel prévu aux articles808 et suivants du code de procédurecivile, et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles 1441-1 à1441-3 du code de procédure civile pouvant etre exercé dans les délais indiqués aux articles cités ci-avant.
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
3.3.2014
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00