Centrale des marchés
Modernisation du stade Roland-Garros – marché de travaux – construction d'un court de tennis entouré de serres botaniques d'exposition dans le jardin des serres d'Auteuil II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Modernisation du stade Roland-Garros – marché de travaux – construction d'un court de tennis entouré de serres bo...
Fédération française de tennis 75016PARIS ao.msrg@fft.fr 0147430494
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Modernisation du stade Roland-Garros – marché de travaux – construction d'un court de tennis entouré de serres botaniques d'exposition dans le jardin des serres d'Auteuil

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1291735

Date de clôture estimée : 10/12/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (07/11/14)
380086-2014
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
75016
Paris
Gilles Jourdan / Perrine de Foucaud
+33 147430494
FRANCE
+33 147434800
Fédération française de tennis
ao.msrg@fft.fr
2 avenue Gordon Bennett

75016
Paris
FRANCE
Anne Lagarde
Fédération française de Tennis
anne.lagarde@jacobs.com
2 avenue Gordon Bennett
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

75016
Paris
FRANCE
Anne Lagarde
Fédération française de Tennis
anne.lagarde@jacobs.com
2 avenue Gordon Bennett
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: La fédération française de tennis est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d'utilité publique, qui se soumet volontairement aux règles de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005
I.3) Activité principale
Autre: Sport
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Modernisation du stade Roland-Garros – marché de travaux – construction d'un court de tennis entouré de serres botaniques d'exposition dans le jardin des serres d'Auteuil.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Paris 16ème
Jardin des serres d'Auteuil
Paris
FR101


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Marché de travaux, régi par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, portant sur la réalisation des travaux d'un court de tennis entouré de serres botaniques d'exposition dans le Jardin des serres d'Auteuil (voir description complémentaire au VI.3).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments
45210000

Travaux de construction
45000000

Travaux d'aménagement paysager
45112700

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45212000

Travaux de construction de stades
45212224

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45110000


II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Le marché est divisé en 4 macro-lots:
— macro-lot 1: synthèse, démolition, terrassement, installations de chantier, gros œuvre, menuiseries intérieures, faux plafonds – cloisons – doublages, revêtement de sols et murs et peinture,
— macro-lot 2: charpente métallique, façades légères, métalleries et serrureries,
— macro-lot 3: électricité CFA – CFO, plomberie, chauffage, traitement d'air et équipements des serres,
— macro-lot 4: VRD, espaces verts, substrat des serres et clôtures.

II.2.2) Information sur les options
Options: non
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 19 (à compter de la date d’attribution du marché)
1) Description succincte
Travaux de démolition des serres existantes et de leurs fondations, construction d'un court de tennis extérieur de 5 000 places, d'un sous-sol techniques et des serres botaniques d'exposition.
Les prestations liées aux installations de chantier (clôture de chantier, base vie) engloberont l'emprise du présent marché mais également les interventions liées aux installations de chantier de l'emprise «réhabilitation des bâtiments meulière» (groupement de MOE Goutal).

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments
45210000

Travaux de construction
45000000

Travaux d'aménagement paysager
45112700

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45212000

Travaux de construction de stades
45212224

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45110000


3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Construction:
sup
2

— de 2 auvents (charpente métallique et écailles de verre) couvrant partiellement les gradins est et ouest,
—- des charpentes métallique des gradins hauts (2 000 places) du court de tennis.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments
45210000

Travaux de construction
45000000

Travaux d'aménagement paysager
45112700

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45212000

Travaux de construction de stades
45212224

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45110000


3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Construction des lots techniques du court de tennis, des serres et du sous-sol. Pour les serres, un spécialiste en installation d'équipements de serre devra être clairement identifié.
— serres: réseau de chauffage, brumisation, arrosage, gestion climatique, gestion d'un bassin,
— court de tennis et sous-sol: CFA (VDI, contrôle d'accès, SSI, vidéo-surveillance), CFO dont éclairage du court, plomberie, CVC.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments
45210000

Travaux de construction
45000000

Travaux d'aménagement paysager
45112700

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45212000

Travaux de construction de stades
45212224

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45110000


3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Ce macro-lot intervient sur les emprises chantier du présent marché et du marché «Réhabilitation des bâtiments en pierre meulière» (maîtrise d'œuvre groupement Goutal):
— dévoiement ou dépose de réseaux existants, création de réseaux (CFA, CFO, assainissement, eau potable, eau non potable) avec création de réseaux séparatifs (Ville de Paris et FFT),
— ouvrage spécifique: noue d'infiltration,
— remise en état ou réfection des voiries (pavé, béton désactivé),
— remise en état des espaces verts,
— fourniture du substrat des nouvelles serres,
— réalisation des massifs d'ancrage de la clôture provisoire tournoi, fabrication de la clôture provisoire tournoi.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments
45210000

Travaux de construction
45000000

Travaux d'aménagement paysager
45112700

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45212000

Travaux de construction de stades
45212224

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45110000


3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Les documents de la consultation prévoiront un dispositif de retenue de garantie à la charge du titulaire.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Le financement de la rémunération du titulaire du marché sera assurée par la Fédération française de tennis sur ses ressources propres.
La rémunération du titulaire fera l'objet de paiements par la Fédération Française de tennis, par virement bancaire, selon une périodicité qui varie en fonction de l'avancement des travaux.
Unité monétaire: l'euro (EUR).

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pour chaque macro-lot, les opérateurs économiques peuvent se présenter sous la forme d'entreprise unique ou de groupement d'entreprises. Dans ce dernier cas, le groupement retenu sera contraint de revêtir la forme d'un groupement conjoint avec un mandataire solidaire. Si le candidat retenu s'est présenté sous une autre forme, il devra obligatoirement modifier la forme de son groupement après l'attribution et avant la notification du marché.
Les candidats pourront en outre indiquer les prestataires, qui sans être membres du groupement, seront chargés d'une partie de l'exécution du marché. L'ensemble des opérateurs économiques forment ainsi «l'équipe candidate».
Pour un même macro-lot, un même opérateur économique ne peut présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidat unique et de membre d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membre de plusieurs groupements, sous peine d'élimination des candidatures concernées.
Les candidats admis séparément à présenter une offre ne peuvent se regrouper.
Par exception à ce qui précède, toute modification de la composition d'un groupement candidat est possible, avec l'accord préalable de la Fédération française de tennis, dans la mesure où aucune règle ne s'y oppose et où le candidat continue de présenter des capacités et garanties équivalentes à celles qui avaient conduit à la sélection de sa candidature. En cas d'adjonction d'un nouveau membre, ce dernier ne doit relever d'aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Pour chaque macro-lot, chaque opérateur économique membre de l'équipe candidate, que la candidature prenne la forme d'une entreprise seule ou d'un groupement, produit impérativement à l'appui de sa candidature:
(i) Une lettre de candidature datée et signée par une personne disposant d'un pouvoir pour engager le candidat.
En cas de groupement, tous les membres doivent signer la lettre de candidature ou à défaut habiliter leur mandataire à la signer en leur nom (l'habilitation devant alors être fournie) (type DC1).
(ii) Un extrait K-BIS ou équivalent datant de moins de six mois (justifiant des personnes habilitées à engager l'opérateur économique);
(iii) Une attestation prouvant que le candidat est à jour de ses obligations sociales (déclarations et paiements) auprès de l'URSSAF et de ses obligations fiscales auprès du trésor public;
(iv) Les coordonnées du correspondant du dossier.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Pour chaque macro-lot, chaque opérateur économique membre de l'équipe candidate, que la candidature prenne la forme d'une entreprise seule ou d'un groupement, produit:
— Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles et le chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché réalisé au cours de 3 derniers exercices disponibles,
— attestations d'assurances RC et RC décennale en cours de validité.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Pour chaque macro-lot, chaque opérateur économique membre de l'équipe candidate, que la candidature prenne la forme d'une entreprise seule ou d'un groupement, produit:
— les listes de références présentées au titre des travaux concernent des opérations de démolition, construction de bâtiments et équipements d'importance et de complexité équivalentes à celles du marché. Sont ici en particulier visées les références en matière d'ingénierie et de construction de serres chaudes et de finesse architecturale,
— une déclaration indiquant ses effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— certificats de qualifications professionnelles.
S'agissant du macro-lot 2 les qualifications attendues sont notamment les suivantes:
— qualibat 3533: fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier (technicité supérieure),
— qualibat 4413: métallerie (technicité supérieure),
— qualibat 4713: produits verriers (technicité supérieure),
— qualibat 4533: fabrication et pose de protections solaires (technicité supérieure).
S'agissant du macro-lot 3 les qualifications attendues sont notamment les suivantes:
— qualibat 5413: climatisation (technicité supérieure),
— qualibat 5113: plomberie sanitaire (technicité supérieure).
Est également attendue, pour le macro-lot 3, un spécialiste en installation d'équipements de serre qui devra être clairement identifié.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation attendue.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre d’opérateurs envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Le nombre de cinq (5) candidats mentionné ci-dessus est fixé sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables et justifiant de capacités financières, professionnelles et techniques suffisantes. Si le nombre de candidats recevables et justifiant de capacités financières, professionnelles et techniques suffisantes est supérieur à cinq (5), les candidatures seront sélectionnées au terme d'un classement opéré, au regard des critères de sélection suivants:
— capacité technique au regard des éléments demandés à la rubrique III.2.3 (pondération 60 %), notamment, moyens matériels et humains pour assurer l'ensemble de la mission, qualité des références présentées, exhaustivité, organisation et pertinence (adaptée aux enjeux du marché) de l'équipe candidate,
— capacité financière et économique au regard des éléments demandés à la rubrique III.2.2 (pondération 40 %).
Sous réserve d'une justification de capacité économique, financière et technique suffisante, les cinq (5) candidats les mieux classés au regard des critères de sélection indiqués ci-dessus seront sélectionnées et admis à participer à l'appel d'offres.

IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
10.12.2014 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
II.1.5) Le marché comprend les travaux suivants:
sup
2

— création d'un court de tennis en terre battue semi-enterré avec gradins (5 000 places assises), entouré de serres botaniques d'exposition,
— création d'un sous-sol partiel de 1 niveau sous les gradins,
— aménagements extérieurs, réseaux divers, espaces verts.
sup
2

Plus globalement, le présent marché s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du stade Roland-Garros (maître d'ouvrage: FFT) portant d'une part sur la parcelle A (dite «Triangle historique») et d'autre part sur la parcelle B (dite «Jardin des serres d'Auteuil»).
La parcelle B est située dans la partie sud du jardin des serres d'Auteuil (Paris 16e arrondissement) entre l'avenue Gordon Bennett, le boulevard d'Auteuil, le périphérique parisien et l'avenue de la Porte d'Auteuil.
La parcelle B a fait l'objet d'une demande de permis de construire unique qui a été déposé à la direction de l'Urbanisme de la Ville de Paris le 25.7.2013 sous le n° PC 075 116 13 V1035.
Les travaux de la parcelle B sont divisés en deux opérations:
— «Parcelle B – Réhabilitation des bâtiments meulière» (groupement MOE Agence Goutal),
— «Parcelle B – Construction d'un terrain de tennis entouré de serres botaniques d'exposition dans le Jardin des serres d'Auteuil» comprenant 4 macro-lots (voir II.2.1):
— macro lot 1: La maîtrise d'œuvre de ce macro-lot est le groupement de MOE Mimram dont le mandataire est Marc Mimram Architecte sauf pour les «Installations de chantier» qui seront supervisés par 2 groupements de maîtrise d'œuvre:
— groupement de MOE Mimram dont le mandataire est Marc Mimram Architecte,
— groupement de MOE Goutal dont le mandataire est l'agence Goutal;
— macro lots 2 et 3: la maîtrise d'œuvre de ces macro-lots est le groupement de MOE Mimram dont le mandataire est Marc Mimram Architecte,
— macro lot 4: ce macro-lot regroupe les travaux «VRD, espaces verts et clôtures» des 2 emprises chantier de la parcelle B et sera supervisé, chacun pour son emprise, par deux groupements de maîtrise d'œuvre:
— groupement de MOE Mimram dont le mandataire est Marc Mimram Architecte pour les espaces extérieurs situés autour du court des serres,
— groupement de MOE Goutal dont le mandataire est l'agence Goutal pour les espaces extérieurs situées autour des bâtiments en pierre meulière.
IV.3.4) Date limite de réception des candidatures.
Les candidats transmettront leur candidature sous pli cacheté, contenant une enveloppe intérieure également cachetée.
L'enveloppe intérieure:
— d'une part, portera les mentions suivantes: «Modernisation du stade Roland Garros – marché de travaux – construction d'un court de tennis entouré de serres botaniques d'exposition dans le jardin des serres d'Auteuil – candidature – nom et adresse du candidat»,
— d'autre part, comprendra un exemplaire papier original, cinq copies (identifiées comme tel) papier et 2 copies sur support physique électronique (DVD-ROM ou clé USB) lisible sur Windows (le candidat veillera à communiquer des fichiers dans des formats standard et pérennes (RTF, XML, PDF, JPG, ou équivalent, doc, xls ou tout format issu des suites bureautiques Open Office, MS office ou équivalent).
L'enveloppe extérieure:
— portera impérativement la mention «Candidature – modernisation du stade Roland Garros – marché de travaux – construction d'un court de tennis entouré de serres botaniques d'exposition dans le jardin des serres d'Auteuil – ne pas ouvrir avant séance d'ouverture des plis», et
— sera impérativement remise à la Fédération française de tennis à l'adresse indiquée au I.1), avant la date limite indiquée dans le présent avis, soit par voie postale permettant de déterminer de façon certaine la date de réception (ex: envoi en recommandé avec accusé de réception), soit en mains propres contre récépissé.
Les dossiers de candidature qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure fixées par le présent avis ne seront pas acceptés.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
FRANCE
75001
Paris
+33 144327856
Tribunal de grande instance de Paris
chg.p.tgi-paris@justice.fr
4 boulevard du Palais, 75055 Paris Cedex 01
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
FRANCE
75001
Paris
+33 144327856
Tribunal de grande instance de Paris
chg.p.tgi-paris@justice.fr
4 boulevard du Palais, 75055 Paris Cedex 01
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
5.11.2014
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00