Centrale des marchés
Marché de travaux de réhabilitation d'un immeuble vide de 8 logements et de ses aménagements extérieurs, résidence Touzelin, 41 rue Touzelin à Sannois 95110 II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux de réhabilitation d'un immeuble vide de 8 logements et de ses aménagements extérieurs, résidenc...
ERIGERE 75002PARIS
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de réhabilitation d'un immeuble vide de 8 logements et de ses aménagements extérieurs, résidence Touzelin, 41 rue Touzelin à Sannois 95110

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1151396

Date de clôture estimée : 10/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (09/07/14)
229987-2014
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
176 rue Montmartre
M. Knapik Claude
ERIGERE
Paris
FRANCE
75002

Adresse(s) internet:

http://marches.batigere.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:

89 rue de Tocqueville
Service achats
75828
Batigere Île-de-France
Paris
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux de réhabilitation d'un immeuble vide de 8 logements et de ses aménagements extérieurs, résidence Touzelin, 41 rue Touzelin à Sannois 95110.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Lieu principal d'exécution.
Paris
FR101


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Le présente consultation a pour objet un marché de travaux de réhabilitation d'un immeuble vide de 8 logements et de ses aménagements extérieurs, résidence Touzelin, 41 rue Touzelin à Sannois 95110.
Le programme des travaux porte sur les points suivants :
- réhabilitation des logements
- réhabilitation des parties communes / des halls d'entrée et des locaux communs
- travaux sur enveloppe extérieure
- travaux d'amélioration résidentiels

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de gros œuvre
45223220

Travaux de peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits
45261220

Travaux d'équipement électrique
45310000

Travaux de plomberie
45330000

Travaux de menuiserie
45421000


II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Les travaux définis ci-dessus font l'objet de 2 lots dénommés « macro-lot »:
Macro Lot n° 1 : Travaux de façade.
Macro Lot n° 2 : Réhabilitation intérieure.
Les entreprises peuvent répondre à un ou plusieurs lot(s) et se voir attribuer un ou plusieurs lots.

II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Des prestations supplémentaires (options) sont prévues. Leur chiffrage par les entreprises candidates est obligatoire.

II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)
1) Description succincte
- ravalement / peinture exterieure
- menuiseries exterieures Pvc
- serrurerie
- VRD

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de menuiserie
45421000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
- gros œuvre / cloison / doublage / carrelage
- menuiseries interieures
- plomberie / sanitaires / ventilation
- électricité / courants faibles
- peinture interieure et sols souples

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de gros œuvre
45223220
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Garantie de parfait achèvement d'un an assortie d'une retenue de garantie de 5% sur la totalité du marché, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Financement sur fonds propres.
Paiement à 45 jours fin de mois.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le groupement d'entreprises devra revétir soit la forme d'un groupement solidaire où à défaut la forme d'un groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat (ou chaque membre du groupement) fournira à l'appui de sa candidature :
- le formulaire Dc1 (Lettre de candidature et, le cas échéant, habilitation du mandataire par ses co-traitants faisant apparaître, le nom et coordonnées du mandataire et le nom et coordonnées de chacun des membres du groupement);
- les justificatifs prouvant l'habilitation de la personne à engager la société;
- un extrait K-bis datant de moins de 3 mois;
- la copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente ;
-les attestations d'assurances en responsabilité civile et décennale avec mention de l'activité assurée et de la durée de validité.
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat


III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat (ou chaque membre du groupement) fournira :
- le formulaire Dc2 ;
- une note de présentation de la société indiquant notamment ses moyens généraux, ses moyens humains dont les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement, ses moyens techniques, ses chiffres clés ;
- les bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années et plus précisément les pages 1,2,3,4,9 et 11 de la liasse fiscale.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
La copie des certificats de qualification professionnelle en cours de validité ou des attestations de capacité de travaux de même nature établies par des maîtres d'oeuvre ou d'ouvrage. En particulier, les entreprises candidates devront détenir des qualifications/certifications concernant l'amiante et les travaux sur façades.
Des références d'opérations similaires exécutées au cours des trois dernières années,ainsi qu'un état des opérations en cours, avec mention des éléments suivants : programme de l'opération, volume financier global, dates de début et de fin de chantier.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
1. Prix des prestations. Pondération 60
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique. Pondération 40

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
Pi2014/018
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
10.9.2014 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires
http://marches.batigere.fr

code Nuts Fr101
unité monétaire utilisée, l'euro

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
4 boulevard du Palais
Paris
Tribunal de grande instance de Paris
75001
FRANCE
+33 144325050
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
4 boulevard du Palais
Paris
Tribunal de grande instance de Paris
75001
FRANCE
+33 144325050
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
4.7.2014
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00