Centrale des marchés
rénovation de sols sportifs et travaux de menuiseries bois des gymnases reuilly à Paris Rénovation de sols sportifs et travaux de menuiseries bois des gymnases Reuilly, 12ème et Tristan Tzara, 18ème. Opération traitée en trois lots juridiques : Lot1 : Rénovation du sol sportif intérie...
Direction des Achats Mairie de Paris 75004PARIS dfa-bm5@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation de sols sportifs et travaux de menuiseries bois des gymnases reuilly à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1948288

Date de clôture estimée : 11/04/16
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/03/16)
16-36149
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 16-36149
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Direction des Achats Mairie de Paris.
 Correspondant :  Ville de Paris, dfa - sDA- mairie de Paris 17 boulevard Morland 75004 Paris, courriel : dfa-bm5@paris.fr adresse internet : http://www.paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rénovation de sols sportifs et travaux de menuiseries bois des gymnases Reuilly, 12e et Tristan Tzara, 18ème. Opération traitée en trois lots juridiques : Lot1 : Rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Reuilly sis 43/49 allée Vivaldi et 5/7 rue Hénard 75012 Paris. Lot 2 : Rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Tristan Tzara sis 11, rue Tristan Tzara 75018 Paris. Lot 3 : Menuiseries bois pour le gymnase Tristan Tzara sis 11, rue Tristan Tzara 75018 Paris.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45400000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : |FR101|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

rénovation de sols sportifs et travaux de menuiseries bois des gymnases Reuilly, 12e et Tristan Tzara, 18ème. Opération traitée en trois lots juridiques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération est traitée en trois lots juridiques :
- lot 1 : Rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Reuilly sis 43/49 allée Vivaldi et 5/7 rue Hénard 75012 Paris
- lot 2 : Rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Tristan Tzara, sis 11, rue Tristan Tzara 75018 Paris.
- lot 3 : Menuiseries bois pour le gymnase Tristan Tzara, sis 11, rue Tristan Tzara 75018 Paris.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Cautionnement et garanties exigés : sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance de 5% (cinq pour cent) du montant initial du marché est versée en application des dispositions de l'article 87 du Code des marchés publics. Le montant de l'avance n'est ni actualisé, ni révisé. Le versement de l'avance intervient dans le délai autorisé par le décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande . Le délai de paiement de l'avance ne peut commencer avant la réception de la garantie à première demande .
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement de l'ensemble des marchés par les budgets d'investissement de la Ville de Paris. Marchés traités à prix forfaitaire actualisable. Possibilité de céder ou nantir des créances résultant des marchés conformément aux articles 106 à 109 du Code des Marchés Publics. Règlement par virement au compte des titulaires. Délai global de paiement fixé à trente jours maximum conformément à l'article 1er du Décret no 2013-269 du 29 mars 2013. Versement d'acomptes sur la base des prestations réellement effectuées conformément à l'article 91 du code des marchés publics. La périodicité des acomptes est mensuelle.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le pouvoir adjudicateur n'entend pas imposer de forme au groupement éventuel de l'attributaire.
cependant, pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Si le candidat retenu ne respecte pas cette dernière condition, il devra obligatoirement s'y conformer dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.
par ailleurs, il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les conditions d'exécution des contrats résultants de la présente consultation comportent des éléments à caractère environnemental, détaillés à l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : a l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants : Imprimé Dc1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires; Documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat; Imprimé Dc2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse précédente, comportant les informations suivantes ou accompagné des documents suivants : copie du jugement en cas de redressement judiciaire.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du dernier exercice disponible
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant l'effectif moyen du candidat au cours de la dernière année. Liste des principales références pertinentes au regard des travaux, objet du marché (réalisées au cours des cinq dernières années). Le candidat pourra fournir à l'appui des attestations de
bonne exécution fournies par le maitre d'ouvrage. Pour le candidat dans l'impossibilité, en raison de sa création récente, de produire la liste susmentionnée, il est demandé d'indiquer, en lieu et place des références, les titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite de travaux de même nature que ceux du marché.

Marché réservé : non.
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 avril 2016, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016V12001730.

Renseignements complémentaires : pour le lot 1 , afin de prendre connaissance des contraintes relatives au lieu, les candidats doivent procéder à une visite obligatoire du lieu de réalisation des travaux (se référer à l'article 4 du règlement de consultation pour les modalités). L'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite préalable obligatoire sera considéré comme irrégulière et sera éliminée. Pour les lots 2 et 3, la visite est fortement conseillée.
le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr. Les candidats sont invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique respectant les exigences figurant à l'article 6 du règlement de consultation. Conformément au VI de l'article 45 du CMP, il est rappelé que concernant les renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 mars 2016.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris, Direction des finances et des achats, Sous-direction des achats, bureau des marchés.
 bureau 3094 - 3e étage Lundi au vendredi : 9h30-12h et 14 heures - 16 heures 17 boulevard Morland,  75004 Paris,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Paris, Direction des finances et des achats, Sous-direction des achats, bureau des marchés.
 17 boulevard Morland,  75004 Paris, , courriel : dfa-bm5@paris.fr,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris, Direction des finances et des achats, Sous-direction des achats, bureau des marchés.
 bureau 3094 - 3e étage Lundi au vendredi : 9h30-12h et 14 heures - 16 heures 17 boulevard Morland,  75004 Paris, , tél. : 01-71-28-60-63, , courriel : dfa-bm-transverse@paris.fr,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Reuilly.
Rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Reuilly sis 43/49 allée Vivaldi et 5/7 rue Hénard 75012 Paris
Informations complémentaires : la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la notification, au titulaire, du décompte général et définitif (sans réserve).
cette durée est une durée ferme et ne pourra faire l'objet de reconduction.
le délai d'exécution des travaux s'entend comme la période entre la date fixée dans l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux.
ce délai est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Il se définit comme suit :
- une période de préparation de trois semaines, non incluse dans le délai d'exécution ;
- un délai d'exécution des travaux de dix-huit semaines.
C.P.V. - Objet principal : 45430000.

Lot(s) 2. - rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Tristan Tzara sis 11, rue Tristan Tzara 75018 Paris.
Rénovation du sol sportif intérieur du gymnase Tristan Tzara :rénover le sol sportif du gymnase de type C. Les travaux comprennent la dépose du revetement, les travaux préparatoires du support, la création de nouveaux fourreaux, la mise en place du revetement sportif, des plinthes, des barres de seuil, des tracés, les controles et essais;
Informations complémentaires : la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la notification, au titulaire, du décompte général et définitif (sans réserve). Cette durée est une durée ferme et ne pourra faire l'objet de reconduction.
le délai d'exécution des travaux s'entend comme la période entre la date fixée dans l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Il se définit comme suit :
- une période de préparation de trois semaines, non incluse dans le délai d'exécution ;
- un délai d'exécution des travaux de 5 semaines avec une interruption.
C.P.V. - Objet principal : 45430000.

Lot(s) 3. - menuiseries bois pour le gymnase Tristan Tzara sis 11, rue Tristan Tzara 75018 Paris.
Menuiseries bois pour le gymnase Tristan Tzara sis 11, rue Tristan Tzara 75018 Paris
Informations complémentaires : la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la notification, au titulaire, du décompte général et définitif (sans réserve). Cette durée est une durée ferme et ne pourra faire l'objet de reconduction.
le délai d'exécution des travaux s'entend comme la période entre la date fixée dans l'ordre e service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le epliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Il se définit comme suit :
- une période de préparation de trois semaines, non incluse dans le délai d'exécution ;
- un délai d'exécution des travaux de 5 semaines avec une interruption.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous