Centrale des marchés
2014 DPA 1 Marchés de travaux relatifs à la restructuration et à la mise aux normes de la piscine des Amiraux, 6 rue Hermann Lachapelle (18e) 75 réhabilitation de la piscine des Amiraux située au 6 rue Hermann Lachapelle à Paris ville : Paris pays : F- lieu : 100 rue Réaumur 95 avenue de France code_postal : 75002
Direction des Achats Mairie de Paris 75002PARIS dfa-bm5@paris.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

2014 DPA 1 Marchés de travaux relatifs à la restructuration et à la mise aux normes de la piscine des Amiraux, 6 rue Hermann Lachapelle (18e)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1345974

Date de clôture estimée : 16/02/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/12/14)
14-193931
JOUE (30/12/14)
444025-2014

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Direction des Achats Mairie de Paris, 100 rue Réaumur 95 avenue de France, contact : csp5 - travaux neufs de bâtiments - dpa/Bi, F-75002 Paris. E-mail : dfa-bm5@paris.fr.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.paris.fr.

Adresse du profil d'acheteur : https://m13.paris.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ville de Paris, 95 avenue de France, contact : direction des finances et des achats ; Sous-Direction des achats ; Bureau des marchés, F-75639 Paris Cedex 13. E-mail : dfa-bm5@paris.fr. URL : https://m13.paris.fr/

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Paris, 95 avenue de France, contact : direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - bureau des marchés - bureau n°2001 (2è étage) (retrait d'un badge d'accès à l'accueil, prendre les ascenseurs Est) - horaires : du lundi au vendredi, 9h30 à 12h, 14h à 16h, F-75639 Paris Cedex 13. Tél. : (+33) 1 71 28 60 63. E-mail : bmtransv@paris.fr. URL : https://m13.paris.fr/

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Paris, 95 avenue de France, contact : direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - bureau des marchés - bureau n°2001 (2è étage) (retrait d'un badge d'accès à l'accueil, prendre les ascenseurs Est) - horaires : du lundi au vendredi, 9h30 à 12h, 14h à 16h, F-75639 Paris Cedex 13. URL : https://m13.paris.fr/
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
2014 DPA 1 Marchés de travaux relatifs à la restructuration et à la mise aux normes de la piscine des Amiraux, 6 rue Hermann Lachapelle (18e).
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services6 rue Hermann Lachapelle, 75018 Paris.
Code NUTS , FR101, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
réhabilitation de la Piscine des Amiraux située au 6 rue Hermann Lachapelle à Paris (75018) en 3 lots séparés.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45000000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire un marché sur le fondement de l'article 35-–ii–-6° du code des marchés publics, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, que le titulaire doit accepter.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : TCE / Gros Oeuvre / Second Oeuvre
1) Description succincte :
Lot de travaux "TCE, gros oeuvre et second oeuvre". Les prestations sont découpées en lots techniques indissociables : Désamiantage - Déplombage - Curage ; Gros oeuvre (lot principal) ; Restauration des bétons ; Enduit granuleux à gros grains ; Etanchéité toiture - Couverture zinc ; Cloisons légères - Doublage ; Faux-plafonds ; Peinture - Signalétiques ; Revêtements de sols ; Ascenseur ; Contrôle d'accès ; Equipements mobiliers et piscines ; Etanchéité résine plages et pédiluve ; Carrelage - Faience.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Le délai contractuel d'exécution des travaux est fixé à 21 mois, précédé d'une période de préparation de chantier de 2 mois.
Lot n° 2

Intitulé : Lots techniques
1) Description succincte :
Lot de travaux "lots techniques". Les prestations sont découpées en lots techniques indissociables : Plomberie - Sanitaires ; Chauffage - Ventilation - GTC (lot principal) ; Traitement d'eau ; Electricité Courants Forts - Courants faibles.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Le délai contractuel d'exécution des travaux est fixé à 16 mois, précédé d'une période de préparation de chantier de 2 mois.
Lot n° 3

Intitulé : Verrière / Menuiseries extérieures et intérieures / Serrurerie
1) Description succincte :
Lot de travaux "verrière, menuiseries extérieures et intérieures, serrurerie". Les prestations sont découpées en lots techniques indissociables : Verrière (lot principal) ; Menuiseries extérieures ; Serrurerie ; Menuiseries intérieures.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Le délai contractuel d'exécution des travaux est fixé à 14 mois, précédé d'une période de préparation de chantier de 2 mois.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Il est prévu le versement d'une avance sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à 1ère demande garantissant la moitié du remboursement de cette avance. Une retenue de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. Pour l'application de l'article 102 du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur s'oppose à la caution personnelle et solidaire. Seule la garantie à première demande sera acceptée par le pouvoir adjudicateur. La libération de la retenue de garantie et, le cas échéant, de la garantie à première demande, interviendra dans les conditions prévues par le décret n° 2013-2069 du 29 mars 2013.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Prestations financées par le budget d'investissement de la Ville de Paris. Possibilité de céder ou nantir des créances résultant des marchés. Marchés traités à prix global et forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Règlement par virement au compte du (des) titulaire(s). Délai global de paiement fixé à 30 jours maximum. Versement d'une avance au(x) titulaire(s) du (des) marché(s). Le montant de l'avance est fixé à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant, toutes taxes comprises, divisé par la durée exprimée en mois. Versement d'acomptes mensuels sur la base des prestations réellement effectuées.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement, ou sous forme de groupement solidaire avec mandataire identifié, ou sous forme de groupement conjoint avec mandataire identifié et solidaire des co-traitants membres du groupement conjoint. Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois : en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; en qualité de membres de plusieurs groupements. Les candidats sont informés que les marchés seront conclus avec des candidats individuels ou des groupements conjoints avec mandataire solidaire. Si le candidat retenu s'est présenté sous la forme de groupement non souhaitée par le Pouvoir Adjudicateur, il devra obligatoirement modifier la forme de son groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Les conditions d'exécution des contrats résultant de la présente consultation comportent des éléments à
caractère environnemental et social, détaillées aux articles 1.5.1 et 1.5.2 du cahier des clauses administratives
particulières et au cahier des charges.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : a l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants : imprimé Dc1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires ; documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ; imprimé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires, comportant les informations suivantes ou accompagné des documents suivants : nom et coordonnées du candidat ou du siège social, nom de l'établissement qui exécutera la prestation et ses coordonnées, forme juridique du candidat et personne(s) ayant le pouvoir d'engager la société, ainsi que la copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour le lot 1: un seuil minimum obligatoire du chiffre d'affaires global est fixé à 1,180 Meuros Hors Taxes (1 million cent quatre-vingt mille EUR hors taxes) sur le dernier exercice annuel connu pour l'opérateur économique.
Pour le lot 2: un seuil minimum obligatoire du chiffre d'affaires global est fixé à 425 Keuros Hors Taxes (quatre cent vingt-cinq mille EUR hors taxes) sur le dernier exercice annuel connu pour l'opérateur économique.
Pour le lot 3 : aucun seuil minimum de chiffre d'affaires n'est requis.
Dans le cas d'un groupement, le chiffre d'affaires sera déterminé par la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des membres du dit groupement. Les chiffres d'affaires appréciés seront les derniers exercices annuels connus à la date de remise des offres.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste susmentionnée, il est demandé de fournir l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise. Certificat(S) de qualifications professionnelles, la preuve de la capacité du candidat pouvant toutefois être apportée par tout moyen. Ceux-Ci constituent des niveaux minimum de capacité précisés ci-après.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour le lot 1, cumulativement :
- Qualibat 2113 Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant ou équivalent,
- Qualibat 2213 Béton armé et béton précontraint (Technicité supérieure) ou équivalent,
- Qualibat 2283 Réparation ouvrages béton armé ou béton précontraint (Technicité supérieure) ou équivalent
- Qualibat 2252 Ouvrages étanches en béton armé et béton précontraint (Technicité confirmée) ou équivalent,
- Qualibat 6313 Carrelages, revêtements, mosaiques (Technicité supérieure) mention patrimoine bâti ou équivalent,
- Qualibat 6343 Carrelages - travaux d'étanchéité ou équivalent.
pour le lot 2, cumulativement:
- Qualibat 5113 " Plomberie sanitaire " ou équivalent,
- Qualibat 5313 installations thermiques (technicité confirmée) ou équivalent,
- Qualibat 5413 Climatisation (technicité supérieure) ou équivalent,
- Qualibat 5433 Ventilation (technicité confirmée) ou équivalent,
- qUALIFELEC électrotechnique indice E2, C3 ou équivalent.
pour le lot 3, cumulativement :
- Qualibat 4421 Structures métalliques ou équivalent,
- Qualibat 3532 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier (Technicité confirmée) mention patrimoine bâti ou équivalent,
- Qualibat 4712 Produits verriers (Technicité confirmée) ou équivalent,
- Qualibat 4413 Métallerie (Technicité supérieure) ou équivalent.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014V12011320.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
16 février 2015, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
La durée contractuelle du marché court à compter de la date de la notification du marché au titulaire jusqu'au décompte général et définitif (sans réserve). Cette durée est ferme et ne pourra faire l'objet de reconduction. Le dossier de consultation des entreprises peut être partiellement consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les autres pièces de la présente consultation seront disponibles uniquement sur support DVD. Pour se procurer gratuitement ce DVD contenant l'ensemble des pièces de ce dossier, le candidat pourra s'adresser au service suivant : Ville de Paris, Direction des achats, Sous-Direction méthodes et ressources, Bureau des marchés - bureau n°2001 (2è étage) (retrait d'un badge d'accès à l'accueil, prendre les ascenseurs Est) 95 avenue de France 75639 PARIS Cedex 13 Tél : +33 1 71 28 60 63 ; Courriel : bmtransv@paris.fr. Horaires : du lundi au vendredi, 9h30 à 12h, 14h à 16h. Les candidats sont invités àrépondre par voie électronique à l'adresse https://m13.paris.fr/ dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique référencé dans la liste publiée à l'adresse : www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Les candidats sont informés qu'une visite préalable des lieux, non obligatoire, est souhaitable. Les modalités de cette visite sont fixées à l'article 5.4 du Règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 décembre 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 44 59 44 00. Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 24 décembre 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous