Centrale des marchés
75 travaux d'aménagement au 4e centre de gestion de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris 75 travaux d'aménagement au 4e centre de gestion de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris travaux d'aménagement au 4e centre de gestion de la Caisse d'allocations familiales de Paris, 19 rue ...
Caf 75 75015PARIS sophie.bailleul@cafparis.cnafmail.fr 01 45 71 21 87
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 travaux d'aménagement au 4e centre de gestion de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1343962

Date de clôture estimée : 29/01/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/12/14)
14-192570

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Caf 75.
Correspondant : Mme Bailleul Sophie, 50 rue du Docteur Finlay 75015 Paris tél. : 01-45-71-30-93 télécopieur : 01-45-71-21-87 courriel : sophie.bailleul@cafparis.cnafmail.fr adresse internet : http://www.caf.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Protection sociale.

Objet du marché : travaux d'aménagement au 4e centre de gestion de la Caisse d'allocations familiales de Paris, 19 rue du Pot de Fer, Paris 5e.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45454100.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR101ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux consistent à aménager des locaux inoccupés par la réalisation de travaux d'installation de chantier, de démolition, de gros oeuvre, de maçonnerie et de couverture ;de second oeuvre, de plâtrerie, de faux- plafonds, de carrelage, de revêtements de sols souples et de peinture;d'électricité (courants forts et courants faibles),de plomberie et de chauffage, ventilation et climatisation, de menuiseries intérieures et de menuiseries extérieures et de serrurerie.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : sur les lots n°1 et n°6, des options seront éventuellement levées au moment de la notification du marché.
Refus des variantes.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 120 jours à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est exigée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : avance possible dans les conditions de l'article 87 du Code des marchés publics. Acomptes possibles. Délai global de paiement de 30 jours. Financement sur budget national.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : dès lors que le candidat présente des documents complets, il est sélectionné.



Situation juridique - références requises : si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet et une attestation d'assurance professionnelle valide- présentation du formulaire Dc1 complété.



Capacité économique et financière - références requises : dc 2 avec le chiffre d'affaire global réalisé au cours du dernier exercice disponible.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : dc 2 avec la liste détaillée des principales références, en lien avec l'objet du marché, effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant (volume financier Ht), la date et le destinataire public ou privé
et l'effectif du candidat le plus récent.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ;
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- : une attestation d'assurance professionnelle valide.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 janvier 2015, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MA 01-2015.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 décembre 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Caf de paris.
Correspondant : M. Fernand Braz, tél. : 01-45-71-21-81.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CAF PARIS.
50 rue du docteur finlay, 75015 Paris, courriel : fernand.braz@cafapris.cnafmail.fr, adresse internet : http://www.meoss.achatpublic.com.

Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal de grande instance 4 boulevard du Palais 75001 Paris.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal de grande instance 4 boulevard du Palais 75001 Paris.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 - travaux d'installation de chantier, de démolition, de gros oeuvre, de maçonnerie et de couverture.
Lot 1 - travaux d'installation de chantier, de démolition, de gros oeuvre, de maçonnerie et de couverture.

Durée : 120 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45111000
Objets supplémentaires : 45261210, 45262522, 45262311.
Lot(s) 2 lot 2 - travaux de second oeuvre, de plâtrerie, de faux- plafonds, de carrelage, de revêtements de sols souples et de peinture.
Lot 2 - travaux de second oeuvre, de plâtrerie, de faux- plafonds, de carrelage, de revêtements de sols souples et de peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45442100, 45432111, 45431000, 45421141.
Lot(s) 3 lot 3- travaux d'électricité (courants forts et courants faibles).
Lot 3- travaux d'électricité (courants forts et courants faibles).

Durée : 120 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 4 lot 4- travaux de plomberie et de chauffage, ventilation et climatisation.
Lot 4- travaux de plomberie et de chauffage, ventilation et climatisation.

Durée : 120 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45330000.
Lot(s) 5 lot 5 - travaux de menuiseries intérieures.
Lot 5 - travaux de menuiseries intérieures.

Durée : 120 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45421000 - IA09.
Lot(s) 6 lot 6 - travaux de menuiseries extérieures et de serrurerie.
Lot 6 - travaux de menuiseries extérieures et de serrurerie.

Durée : 120 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 44316500.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous