Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'amélioration du bâti, du clos et couvert pour un immeuble de 42 logements situé au 1 allée Pierre Mendes France, 93160 Noisy-le-Grand II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux pour l'amélioration du bâti, du clos et couvert pour un immeuble de 42 logements situé au 1 all...
Batigère Île-de-France 75828PARIS
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'amélioration du bâti, du clos et couvert pour un immeuble de 42 logements situé au 1 allée Pierre Mendes France, 93160 Noisy-le-Grand

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1145416

Date de clôture estimée : 21/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/07/14)
223644-2014
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
75828
89 rue de Tocqueville
FRANCE
Paris
M. Adib SI-Mohamed
Batigère Île-de-France

Adresse(s) internet:

http://marches.batigere.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
75828
Paris
Batigère Île-de-France
89 rue de Toqueville, BP 87
Service achats


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
57015
Metz
Batigère Sarel
1 rue du Pont Rouge
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux pour l'amélioration du bâti, du clos et couvert pour un immeuble de 42 logements situé au 1 allée Pierre Mendes France, 93160 Noisy-le-Grand
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Lieu principal d'exécution
FR101
Paris


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
La présente consultation concerne un marché de travaux pour l'amélioration du bâti, du clos et couvert pour un immeuble de 42 logements situé au 1 allée Pierre Mendes France, 93160 Noisy-le-Grand.
Les prestations attendues sont définies dans le dossier de consultation des entreprises.
Le marché se compose de 3 lots, à savoir :
- Lot n° 1 : Menuiseries Extérieures/ Occultation
- Lot n° 2 : Ventilation des logements
- Lot n° 3 : Remplacement Portes palières
les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots et se voir attribuer un ou plusieurs lots.
il est possible de visiter les sites concernés.
il est à noter la présence d'amiante.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000
Travaux de menuiserie

44221200
Portes

45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation


II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
La Résidence, référencée 7528, est située au 1 allée Pierre Mendès France à Noisy-le-Grand (93160).
la Résidence date de 1970 et est composée de 42 logements. Cette opération relativement récente (25 ans d'âge environ) n'a pas fait l'objet de gros travaux importants ou de réhabilitation.
elle est composée d'un seul bâtiment avec une cage d'escalier et ascenseur desservant un total de 8 étages :
- les menuiseries sont en bois
- le chauffage est électrique par convecteurs
- l'eau chaude sanitaire est de type individuelle par ballons Ecs

II.2.2) Information sur les options
Options: non
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 7 (à compter de la date d’attribution du marché)
1) Description succincte
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000
Travaux de menuiserie
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44221200
Portes
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Garantie de parfait achèvement d'un an assortie d'une retenue de garantie de 5% sur la totalité du marché, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
garantie à première demande couvrant 100% du montant de la retenue

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Financement sur fonds propres.
Paiement à 45 jours fin de mois

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le groupement d'entreprises devra revétir soit la forme d'un groupement solidaire où à défaut la forme d'un groupement conjoint avec solidarité du mandataire
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat (ou chaque membre du groupement) fournira à l'appui de sa candidature :
- le formulaire Dc1 (Lettre de candidature et, le cas échéant, habilitation du mandataire par ses co-traitants faisant apparaître, le nom et coordonnées du mandataire et le nom et coordonnées de chacun des membres du groupement);
- un extrait d'inscription au registre du commerce etdes sociétés (K-bis) datant de moins de 3 mois;
- les attestations d'assurances en responsabilité civile et décennale avec mention de l'activité assurée et de la durée de validité ;
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat


III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat (ou chaque membre du groupement) fournira :
- le formulaire Dc2 ;
- une présentation de la société indiquant notamment les moyens généraux de la société (humains et techniques), ses chiffres clés ;
- les bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des candidats pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi et plus précisément les pages 1, 2, 3, 4, 9 et 11 de liasse fiscale ;

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- La copie des certifications « amiante ». Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux en contenant doivent être réalisés par des entreprises qui ont fait préalablement l'objet d'une certification tenant compte notamment des processus qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de ces travaux (Décrets 23.02.2012 et 04.05.2012) ;
- La copie des certificats de qualification professionnelle en cours de validité détaillés dans les Cctp ou des attestations de capacité de travaux de même nature établies par des maîtres d'oeuvre ou d'ouvrage;
- Des références d'opérations similaires exécutées au cours des trois dernières années, ainsi qu'un état des opérations en cours, avec mention des éléments suivants : nombre de logements, programme de l'opération, volume financier global, dates de début et de fin de chantier

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
1. Prix des prestations. Pondération 70
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique. Pondération 30

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
Pi2014/017
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
21.7.2014 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires
http://marches.batigere.fr

code Nuts Fr101
unité monétaire utilisée, l'euro

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
75001
4 boulevard du Palais
+33 144325050
FRANCE
Paris
Tribunal de grande instance de Paris
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
75001
4 boulevard du Palais
+33 144325050
FRANCE
Paris
Tribunal de grande instance de Paris
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
30.6.2014
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00