Centrale des marchés
Marché de travaux de réfection de places de parking du sous-sol de la résidence située au 2-6 boulevard du Gué; 1-7 rue Mermoz; 1-5 rue du Bel-Air à Rueil-Malmaison 92500 II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux de réfection de places de parking du sous-sol de la résidence située au 2-6 boulevard du Gué; 1...
Batigere Île-de-France 75828PARIS
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de réfection de places de parking du sous-sol de la résidence située au 2-6 boulevard du Gué; 1-7 rue Mermoz; 1-5 rue du Bel-Air à Rueil-Malmaison 92500

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1393397

Date de clôture estimée : 06/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (23/02/15)
JOUE (11/02/15)
48279-2015
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
75828
89 rue de Tocqueville
Mme Sonia Landoulsi
FRANCE
Batigere Île-de-France
Paris

Adresse(s) internet:

http://marches.batigere.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:

Erigere (pour Batigère Sarel)
Service achats
176 rue Montmartre
Paris
75002
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux de réfection de places de parking du sous-sol de la résidence située au 2-6 boulevard du Gué; 1-7 rue Mermoz; 1-5 rue du Bel-Air à Rueil-Malmaison 92500.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Lieu principal d'exécution.
Paris
FR101


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
La présente consultation a pour objet un marché de travaux de réfection de places de parking en sous-sol au 2-6 boulevard du Gué; 1-7 rue Mermoz; 1-5 rue du Bel-Air à Rueil-Malmaison 92500.
Les prestation attendues sont détaillées dans le dossier de consultation des entreprises et notamment dans le cahier des clauses techniques particulières.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de gros œuvre
45223220
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Le marché est un marché global.
Les travaux définis ci-dessus font l'objet d'un lot unique.
Les prestation attendues sont notamment: la démolition et la création de nouvelles places de parking; la démolition des rampes existantes et la création de nouvelles rampes.
Les variantes sont autorisées.

II.2.2) Information sur les options
Options: non
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 5 (à compter de la date d’attribution du marché)
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Garantie de parfait achèvement d'un an assortie d'une retenue de garantie de 5 % sur la totalité du marché, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Paiement à 45 jours fin de mois.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le groupement d'entreprises devra revêtir soit la forme d'un groupement solidaire où à défaut la forme d'un groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat (ou chaque membre du groupement) aura à produire à l'appui de leur candidature:
— la lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé DC1),
— les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les sociétés au stade de la passation du marché,
— un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K bis) de moins de 3 mois,
— la copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ou de procédure étrangère équivalente,
— les attestations d'assurances en responsabilité civile et décennale avec mention de l'activité assurée et de la durée de validité.
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/daj_dc.htm


III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat (ou chaque membre du groupement) fournira:
— la déclaration, du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2),
— une présentation de la société indiquant notamment les moyens généraux de la société (humains et techniques), ses chiffres clés,
— les bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des candidats pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi et plus précisément les pages 1 (2050), 2 (2051), 3 (2052), 4 (2053) et 11 (2058-C) de liasse fiscale.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— La copie des certificats de qualification professionnelle en cours de validité ou des attestations de capacité de travaux de même nature établies par des maîtres d'oeuvre ou d'ouvrage,
— des références d'opérations similaires exécutées au cours des 3 dernières années, ainsi qu'un état des opérations en cours, avec mention des éléments suivants: nombre de logements, programme de l'opération, volume financier global, dates de début et de fin de chantier.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous 1. Prix des prestations. Pondération 60 2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique. Pondération 35 3. Politique RSE. Pondération 5
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
Pi2015/001s
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
6.3.2015 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires
http://marches.batigere.fr

Code Nuts FR101
Unité monétaire utilisée, l'euro.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
75001
4 boulevard du Palais
+33 144325050
FRANCE
Tribunal de grande instance de Paris
Paris
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
6.2.2015
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous