Centrale des marchés
prolongement de l'ascenseur de la bibliothèque à Paris Prolongement de l'ascenseur de la bibliothèque (marché 2015SAIP-14) ville : PARIS SP 07 designation : Assemblée nationale adresse : 126 rue de l'Université cp : 75355 url : http://www.as...
Assemblée nationale 75355PARIS
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Prolongement de l'ascenseur de la bibliothèque à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491341

Date de clôture estimée : 09/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-68107
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 75 Annonce No 15-68107 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Assemblée nationale. Correspondant : service des Affaires immobilières et du patrimoine - du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h - secrétariat de la cellule juridique : tél : 01 40 63 83 01 ou 01 40 63 83 35, télécopieur : 01 40 63 83 98, 126 rue de l'université 75355 Paris Sp 07 adresse internet : http://www.assemblee-nationale.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : https://assemblee-nationale.achatpublic.com . Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Assemblée nationale. Objet du marché : prolongement de l'ascenseur de la bibliothèque (marché 2015saip-14) . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 42416100 Objets supplémentaires : 45313100 45223220 45262522. Lieu d'exécution : . Code NUTS : FR. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : le présent marché a pour objet le prolongement de l'ascenseur de la bibliothèque du Palais-Bourbon. Les caractéristiques techniques des travaux sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp) de chaque lot faisant l'objet de la consultation, joint au présent dossier de consultation. L'Opération est constituée de 6 lots distincts : -Lot 1" Gros œuvre - maçonnerie " ; -Lot 2" Menuiserie - agencement " ; -Lot 3" Peinture - sols souples " ; -Lot 4" Électricité - détection incendie " ; -Lot 5" Chauffage - ventilation - désenfumage " ; -Lot 6" Ascenseur ". Seuls les lots 1 " Gros œuvre - maçonnerie " et 6 " Ascenseur " font l'objet de la présente consultation en procédure adaptée. Les autres lots feront l'objet de consultations distinctes ultérieurement. Date prévisionnelle de notification des lots 1 et 6 : début juillet 2015. Le marché sera exécuté à compter de la date de notification et débutera par la période de préparation de chantier. Les travaux débuteront à la fin de la session parlementaire, au plus tard le 20 juillet 2015 conformément au planning prévisionnel. Sur la base du calendrier prévisionnel de réalisation des travaux annexé au CCTP, le calendrier définitif d'exécution du marché sera établi au cours de la réunion de lancement de l'opération qui sera fixée aussitôt après la notification du marché. Les dates alors arrêtées devront être impérativement respectées sous peine d'application des pénalités de retard prévues au CCAP. L'Attention des candidats est attirée sur le fait que les travaux nuisants devront, à partir de septembre 2015, être réalisés en horaires décalés (voir Ccap) Refus des variantes . Prestations divisées en lots : oui. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juillet 2015. Cautionnement et garanties exigés : une retenue de 5% sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de l'assemblée nationale. Le mode de paiement par l'assemblée nationale est le virement bancaire, le paiement intervenant dans un délai de 30 jours. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : les candidats seront sélectionnés sur la base de leurs capacités financières, professionnelles et techniques à exécuter le marché compte tenu de ses caractéristiques principales. Les candidats sont informés qu'ils devront participer à une visite obligatoire du site avant le dépôt de leur offre. A défaut, leur offre sera déclarée irrégulière et éliminée. Les dates et modalités d'inscription à la visite figurent dans le règlement de la consultation. Dates proposées : Lundi 11 mai 2015 à 9 heures ; Lundi 18 mai 2015 à 9 heures et Mercredi 27 mai 2015 à 9 heures. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 9 juin 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015SAIP-14. Conditions de remise des offres ou des candidatures : le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation des marchés de l'assemblée nationale, accessible à l'url suivante : https://assemblee-nationale.achatpublic.com ou sur le site internet de l'assemblée nationale, www.assemblee-nationale.fr, rubrique "informations pratiques" puis "Marchés publics". Il peut également être obtenu auprès du service des affaires immobilières et du patrimoine à l'adresse et aux horaires indiqués dans le règlement de la consultation, ou par télécopieur au +33140638398. Les candidats auront le choix de déposer leur offre au service des affaires immobilières et du patrimoine à l'adresse et aux horaires indiqués dans le règlement de la consultation, ou bien de transmettre leur dossier par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation de l'assemblée nationale à l'adresse indiquée ci-dessus. Le contenu des plis et leurs modalités de remise sont précisés dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris 04 Sp
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00