Centrale des marchés
Travaux de Maçonnerie 2éme Tranche Charpak au bâtiment 490 de l'UFR Sciences, composante de l'université Paris Sud.» Acheteur public Université Paris-Sud 15 Rue Georges Clémenceau 91405 orsay cedex FR Téléphone : 0169153112 Autres éléments possiblement liés &a...
Université Paris-Sud 91405Orsay
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de Maçonnerie 2éme Tranche Charpak au bâtiment 490 de l'UFR Sciences, composante de l'université Paris Sud.»

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1605015

Date de clôture estimée : 30/07/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (18/07/15)
Acheteur public
Université Paris-Sud
15 Rue Georges Clémenceau
91405 orsay cedex FR
Téléphone : 0169153112

Autres éléments possiblement liés à ce marché
APPEL D'OFFRE KLEKOON( Afficher les infos) ( Masquer les infos) Département :
91 (Essonne)


Date de parution :
17/07/2015


Date de péremption :
30/07/2015


Annee: 2015
Edition: Juillet 2015
N° annonce: K2483331
Travaux de Maçonnerie 2éme Tranche Charpak au bâtiment 490 de l’UFR Sciences, composante de l'université Paris Sud.».





Date de parution: 17/07/2015
Limite de réception des candidatures: 30/07/2015 à 12:00
Limite de réception des offres: 30/07/2015 à 12:00
Département: Essonne (91)

Objet: Travaux de Maçonnerie 2éme Tranche Charpak au bâtiment 490 de l’UFR Sciences, composante de l'université Paris Sud.».

Organisme émetteur: UFR SCIENCES - Université Paris Sud-Service Technique Immobilier et Logistique
Bâtiment-309-15 rue Georges Clemenceau 91405 Orsay cedex
Monsieur Maciel
Téléphone: 01 69 15 31 60
Mail : emmanuel.maciel@u-psud.fr
Et/ou M. Hermitte
Téléphone: 01 69 15 55 56
Mail : eric.hermitte@u-psud.fr
Fax: 01 69 15 76 92

Description du marché:
Description du marché

Mode de passation
Le marché est passé en application de l’article 28 du Code des marchés publics (procédure adaptée)

Objet du marché :
Il s’agit de travaux de démolition de cloisons, pose de bâtis de portes et ouvertures.

Délai d’exécution/horaires d’interventions:
Les interventions se feront pendant les heures ouvrables du site (8H00-17H00) ;
La date de démarrage des travaux est le 10/08/2015.
Le délai d’exécution du chantier est fixé à 2 mois maximum, (y compris les congés légaux de chaque titulaire et la période de préparation) à compter de la notification du marché par OS de démarrage.

Lieu d’exécution :
Université Paris Sud –Campus d’Orsay
Faculté des Sciences
Bâtiment 490- UFR Sciences
15 rue Georges Clémenceau 91405 ORSAY CEDEX

Condition d’ exécution :
Le chantier est isolé, des activités demeurent dans le reste du bâtiment.

Visite du site
L’offre ne pourra être recevable qu’accompagnée d’un billet de visite dûment signé par l’Université.
Cette visite sera effectuée en prenant rendez-vous auprès du représentant habilité:
Université Paris Sud
UFR de Sciences
Service Technique Immobilier et Logistique (STIL) - Bâtiment 309
91405 ORSAY Cedex
Monsieur Hermitte – 01 69 15 55 56 - eric.hermitte@u-psud.fr
Monsieur Maciel - 01 69 15 31 60 – emmanuel.maciel@u-psud.fr

Les entreprises sont réputées connaître l’intégralité du dossier de consultation.
Avant de remettre leur offre, les entreprises devront suppléer par leur compétence professionnelle et la connaissance des lieux, aux omissions, contradictions ou approximations relevées dans les documents remis.

Elles ne pourront se prévaloir, de ce fait, d’une erreur ou omission pour obtenir un supplément de prix lors de l’exécution du marché.

Condition de participation :
Conditions de participation- Candidature
Le candidat fournira le formulaire DC1 (lettre de candidature) pour présenter sa candidature. Il contient les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code des marchés publics, indiqués ci-dessous :
-Lettre de candidature (imprimé DC1);
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP ;
-Dans le cas où la personne qui signerait le marché pour le compte de l’entreprise candidate ne serait pas le dirigeant de l’entreprise ou tout autre représentant de l’entreprise juridiquement habilité à l’engager, preuve de sa capacité à signer le marché par la production d’une délégation de pouvoir.

Critères d’attributions :
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
o Prix : 52 points
Une note sur 52 points sera appliquée à ce critère au regard du DPGF obtenue par la formule suivante : (offre la plus basse / offre analysée) X 52
o Valeur technique de l’offre : 48 points
Une note sur 48 points sera appliquée pour le critère au regard des informations indiquées dans le cadre du mémoire technique

Modalité de remise des offres :

o Contenu des offres:
- Acte d’engagement daté et signé
- DPGF complété
- Mémoire technique complété avec le planning des travaux joint
- Billet de visite daté et signé

Renseignements d’ordre administratif et d’ordre technique :

Université Paris-Sud
Service Technique Immobilier et Logistique de l’UFR des Sciences
Monsieur Maciel
Téléphone: 01 69 15 31 60
Mail : emmanuel.maciel@u-psud.fr
Et/ou M. Hermitte
Téléphone: 01 69 15 55 56
Mail : eric.hermitte@u-psud.fr
Fax: 01 69 15 76 92
A l’attention de M. Hermitte et/ou M. Maciel

L’Université se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Mode de transmission des offres :

Les plis sont remis sous forme papier.
Par courrier ou contre récépissé :
Université Paris-Sud
Service Technique Immobilier et Logistique de l’UFR de Sciences
Bâtiment 309
Avenue Jean Perrin
91405 Orsay Cedex
Monsieur HERMITTE et/ou Monsieur Maciel
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi : 9h -12h et 14h-16h30

Les plis devront être remis contre récépissé, avant le 30/07/2015 – 12 heures ou si ils sont envoyés par la poste, devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Les candidats indiqueront sur le pli cacheté la mention suivante « MAPA - Travaux de Maçonnerie 2éme Tranche Charpak au bâtiment 490 de l’UFR de Sciences l’UFR Sciences, composante de l'université Paris Sud.».



- Informations complémentaires

o Les candidats doivent télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises dans son intégralité, via le site www.klekoon.com, Lors du téléchargement du DCE, le candidat indiquera une adresse électronique ainsi que le nom d’un correspondant afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).
o - Les conditions générales d’achat de l’université sont applicables au présent marché. Elles sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.upsud.fr/fr/espace_entreprise/marches_publics.html
o Marchés supérieurs à 3 000 € TTC : le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (formulaire NOTI2 téléchargeable sur www.economie.gouv.fr pour un candidat établi en France ; certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine compétents pour un candidat établi à l’étranger)
o Les variantes ne sont pas admises.
o Langue pouvant être utilisée dans l’offre : français
o Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours
o L’université se réserve la possibilité de négocier les offres reçues
o Modalités de financement : paiement à 30 jours à compter de la date de réception de la facture
o Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles. Tel : 01.39.20.54.00.

Classe d'activité:
- 45: Travaux de construction













Informations générales
Référence de la consultation
K2483331
Mise en ligne
17/07/2015 15:07:17
Mode de passation
Procédure adaptée
Catégorie de marché
Travaux
Classe d'activité
Classe 45 : Travaux de construction

Département
Essonne (91)
Date limite des offres
30/07/2015 12:00:00

Objet de la consultation
Travaux de Maçonnerie 2éme Tranche Charpak au bâtiment 490 de l’UFR Sciences, composante de l'université Paris Sud.».


Liste des lots
Lot 1 : Marché à lot unique

Informations complémentaires
Description du marché

Mode de passation
Le marché est passé en application de l’article 28 du Code des marchés publics (procédure adaptée)

Objet du marché :
Il s’agit de travaux de démolition de cloisons, pose de bâtis de portes et ouvertures.

Délai d’exécution/horaires d’interventions:
Les interventions se feront pendant les heures ouvrables du site (8H00-17H00) ;
La date de démarrage des travaux est le 10/08/2015.
Le délai d’exécution du chantier est fixé à 2 mois maximum, (y compris les congés légaux de chaque titulaire et la période de préparation) à compter de la notification du marché par OS de démarrage.

Lieu d’exécution :
Université Paris Sud –Campus d’Orsay
Faculté des Sciences
Bâtiment 490- UFR Sciences
15 rue Georges Clémenceau 91405 ORSAY CEDEX

Condition d’ exécution :
Le chantier est isolé, des activités demeurent dans le reste du bâtiment.

Visite du site
L’offre ne pourra être recevable qu’accompagnée d’un billet de visite dûment signé par l’Université.
Cette visite sera effectuée en prenant rendez-vous auprès du représentant habilité:
Université Paris Sud
UFR de Sciences
Service Technique Immobilier et Logistique (STIL) - Bâtiment 309
91405 ORSAY Cedex
Monsieur Hermitte – 01 69 15 55 56 - eric.hermitte@u-psud.fr
Monsieur Maciel - 01 69 15 31 60 – emmanuel.maciel@u-psud.fr

Les entreprises sont réputées connaître l’intégralité du dossier de consultation.
Avant de remettre leur offre, les entreprises devront suppléer par leur compétence professionnelle et la connaissance des lieux, aux omissions, contradictions ou approximations relevées dans les documents remis.

Elles ne pourront se prévaloir, de ce fait, d’une erreur ou omission pour obtenir un supplément de prix lors de l’exécution du marché.

Condition de participation :
Conditions de participation- Candidature
Le candidat fournira le formulaire DC1 (lettre de candidature) pour présenter sa candidature. Il contient les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code des marchés publics, indiqués ci-dessous :
-Lettre de candidature (imprimé DC1);
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP ;
-Dans le cas où la personne qui signerait le marché pour le compte de l’entreprise candidate ne serait pas le dirigeant de l’entreprise ou tout autre représentant de l’entreprise juridiquement habilité à l’engager, preuve de sa capacité à signer le marché par la production d’une délégation de pouvoir.

Critères d’attributions :
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
o Prix : 52 points
Une note sur 52 points sera appliquée à ce critère au regard du DPGF obtenue par la formule suivante : (offre la plus basse / offre analysée) X 52
o Valeur technique de l’offre : 48 points
Une note sur 48 points sera appliquée pour le critère au regard des informations indiquées dans le cadre du mémoire technique

Modalité de remise des offres :

o Contenu des offres:
- Acte d’engagement daté et signé
- DPGF complété
- Mémoire technique complété avec le planning des travaux joint
- Billet de visite daté et signé

Renseignements d’ordre administratif et d’ordre technique :

Université Paris-Sud
Service Technique Immobilier et Logistique de l’UFR des Sciences
Monsieur Maciel
Téléphone: 01 69 15 31 60
Mail : emmanuel.maciel@u-psud.fr
Et/ou M. Hermitte
Téléphone: 01 69 15 55 56
Mail : eric.hermitte@u-psud.fr
Fax: 01 69 15 76 92
A l’attention de M. Hermitte et/ou M. Maciel

L’Université se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Mode de transmission des offres :

Les plis sont remis sous forme papier.
Par courrier ou contre récépissé :
Université Paris-Sud
Service Technique Immobilier et Logistique de l’UFR de Sciences
Bâtiment 309
Avenue Jean Perrin
91405 Orsay Cedex
Monsieur HERMITTE et/ou Monsieur Maciel
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi : 9h -12h et 14h-16h30

Les plis devront être remis contre récépissé, avant le 30/07/2015 – 12 heures ou si ils sont envoyés par la poste, devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Les candidats indiqueront sur le pli cacheté la mention suivante « MAPA - Travaux de Maçonnerie 2éme Tranche Charpak au bâtiment 490 de l’UFR de Sciences l’UFR Sciences, composante de l'université Paris Sud.».



- Informations complémentaires

o Les candidats doivent télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises dans son intégralité, via le site www.klekoon.com, Lors du téléchargement du DCE, le candidat indiquera une adresse électronique ainsi que le nom d’un correspondant afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).
o - Les conditions générales d’achat de l’université sont applicables au présent marché. Elles sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.upsud.fr/fr/espace_entreprise/marches_publics.html
o Marchés supérieurs à 3 000 € TTC : le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (formulaire NOTI2 téléchargeable sur www.economie.gouv.fr pour un candidat établi en France ; certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine compétents pour un candidat établi à l’étranger)
o Les variantes ne sont pas admises.
o Langue pouvant être utilisée dans l’offre : français
o Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours
o L’université se réserve la possibilité de négocier les offres reçues
o Modalités de financement : paiement à 30 jours à compter de la date de réception de la facture
o Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles. Tel : 01.39.20.54.00.

Réglement de la consultation (RC)

Nom de la pièce
RC.doc

Pour télécharger,faites un clic droit sur l'icone
et sélectionnez "Enregistrer la cible sous.."
Date de mise en ligne
17/07/2015 15:03:00
Taille du Fichier
154 Ko




Ce marché n'accepte pas les réponses par voie dématerialisée


IMPORTANT !
Pour répondre vous devez être connecté. (Inscription gratuite)
Pour vous inscrire et/ou vous connecter, cliquer ici.



Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous, les questions/réponses déposées par les entreprises ainsi que les réponses apportées par l'acheteur public.


Déposez ici votre question/réponse
(merci de ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est suceptible d'être rendu publique)
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00