Centrale des marchés
Acquisition de colonnes enterrées pour la collecte des déchets ménagers résiduels et recyclables par apport volontaire et travaux de génie civils associés Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de colonnes enterrées destinées à la collecte en apport volontaire du verre, du multi matériaux (regroupement des emballages et du papier) et...
Cté d'agglo Orléans Val de Loire 45058Orléans 02 38 78 76 22
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Acquisition de colonnes enterrées pour la collecte des déchets ménagers résiduels et recyclables par apport volontaire et travaux de génie civils associés

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491232

Date de clôture estimée : 30/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (06/05/15)
157076-2015
BOAMP (04/05/15)
15-68310
Département(s) de publication : 45 Annonce No 15-68310 I. II. III. IV. VI. Avis de marché Fournitures Directive 2004/18/CE. Section I : Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Cté d'agglo Orléans Val de Loire, espace Saint Marc, 5 place du 6 juin 1944, CS 95801, à l'attention de  Le President, F-45058 Orléans. Tél. (+33) 2 38 78 75 75. Fax (+33) 2 38 78 76 22. Code d'identification national : 24450046800040 . Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.agglo-orleans.fr . Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://marchespublics.orleans.fr . Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire : Service des Marchés, espace Saint Marc ou sur http://marches-publics.orleans.fr, 5 place du 6 juin 1944, CS 95801 Cedex 1, F-45058 Orléans. I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale. I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques. I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II : Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : acquisition de colonnes enterrées pour la collecte des déchets ménagers résiduels et recyclables par apport volontaire et travaux de génie civils associés. II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Fournitures. Achat. Code NUTS |FR246| . II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre II.1.4) Information sur l'accord-cadre : II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de colonnes enterrées destinées à la collecte en apport volontaire du verre, du multi matériaux (regroupement des emballages et du papier) et des déchets ménagers résiduels pour les habitants de la Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire. Les déchets concernés par la fourniture des contenants sont : - le verre : bouteilles, flacons, pots en verre - le multimatériaux : emballages en plastiques, carton, acier, aluminium, journaux, magazines, prospectus, papiers issus de bureaux - les déchets ménagers résiduels. dans le cadre du futur marché, le besoin du pouvoir adjudicateur pourra revêtir les caractéristiques suivantes: - acquisition de colonnes enterrées sans prestation de génie civil associées; - acquisition de colonnes enterrées avec des prestations de génie civil associées; - acquisition de colonnes enterrées avec ou sans prestations de génie civil associées, en fonction de la configuration du site et de la nature du matériel à remplacer; - acquisition de prestations de génie civil seules, sans fourniture de colonnes enterrées associées. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 44613800 , 45112000 , 51800000 . II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui II.1.8) Lots : Division en lots : Non. II.1.9) Variantes : Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue du marché II.2.1) Quantité ou étendue globale : il s'agit d'un marché à bons de commande mono-attributaire.les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande, avec un minimum de 700 000 euros HT, en application de l'article 77 du Code des marchés publics. Le Titulaire se verra attribuer les bons de commande par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. pour la période de reconduction éventuelle, il n'est fixé aucun montant minimum ni montant maximum de commandes. la durée maximale d'exécution des bons de commande sera de : - 10 semaines pour les prestations de fourniture seule de colonnes et pose. - 14 semaines pour des prestations de génie civil associées à de la fourniture et pose de colonnes. Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. - 14 semaines pour des prestations de génie civil uniquement. Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. II.2.2) Informations sur les options : II.2.3) Reconduction : Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. Nombre de reconductions éventuelles : 1. II.3) Durée du marché ou délai d'exécution : Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. en cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros . Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. les prestations sont financées par le Budget Principal de l'agglo. Le paiement s'effectue par mandat administratif. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant en tant que mandataire de plusieurs groupements. III.1.4) Autres conditions particulières : L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : conformément aux dispositions de l'article 5 du Décret n o 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du cmp ; - renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures et services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années (2014, 2013, 2012), indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Pour chaque référence transmise, figurent les coordonnées précises d'un interlocuteur de l'acheteur (nom, numéro de téléphone et/ou courriel) ; - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années pour la réalisation de la prestation de génie civil ; - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation pour la réalisation de la prestation de génie civil. III.2.4) Informations sur les marchés réservés : III.3) Conditions propres aux marchés de services III.3.1) Information relative à la profession : III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service Section IV : Procédure IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1. valeur technique et qualité fonctionnelle des fournitures (coefficient 5): sous-critères de jugement:1. les qualités de robustesse et longévité des produits proposés (sous-coefficient 3)2. les modalités de vidage (sous-coefficient 5),3. la facilité de maintenance (sous-coefficient 3)4. la praticité d'utilisation pour les usagers (sous-coefficient 2) %. Pondération : 50. 2. qualité des prestations pour la partie génie civil (coefficient 3) %. Pondération : 30. 3. prix (coefficient 2) %. Pondération : 20. IV.2.2) Enchère électronique : Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : AOO 1580. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif : IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30 juin 2015 - 16:00. IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Langue(s) officielle(s) de l'UE : français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : Section VI : Renseignements complémentaires VI.1) RENOUVELLEMENT : VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.orleans.fr Marché à bons de commande renseignements techniques et administratifs : Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, http://marches-publics.orleans.fr 45058 OrléansCedex 1 unité monétaire utilisée, l'euro.les critères sont pondérés selon un coefficient et non un pourcentage. le marché est conclu pour une durée allant de sa notification jusqu'au 30 septembre 2018. reconduction du marché: le marché peut être reconduit de manière expresse pour une durée maximale de reconduction de 1 an, sans que ce délai ne puisse excéder le 30 septembre 2019.pour cette période de reconduction éventuelle, il n'est fixé aucun montant minimum ni montant maximum de commandes. le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire le marché, le titulaire ne pourra pas refuser cette reconduction. les candidats doivent obligatoirement remettre une offre de base en tout point conforme aux éléments du présent DCE et notamment de sa partie technique. toutefois, les entreprises ont, en plus de leur offre de base, la possibilité de proposer une offre variante, qui pourra porter uniquement sur les éléments suivants : - proposition de gammes de colonnes alternatives (autres modèles de caisson mobile et/ ou de borne d'introduction des déchets) par rapport à la solution de base. en plus de son offre de base, chaque candidat a la possibilité de présenter une seule offre variante. la présent consultation comprend une prestation supplémentaire éventuelle facultative à savoir la proposition d'un dispositif spécifique destiné à faciliter les dépôts de déchets des gros producteurs sur le flux verre. cette prestation supplémentaire est éventuelle. Celle-Ci est non imposée aux candidats, ils demeurent donc libres d'y apporter une réponse au sein de leur offre. L'absence de réponse à cette prestation n'entraînera pas l'exclusion du candidat de la présente consultation. Les offres des différents candidats seront analysées les unes par rapport aux autres uniquement au vu des offres de base. Si le candidat ayant présenté l'offre de base économiquement la plus avantageuse a présenté une prestation supplémentaire, le pouvoir adjudicateur examinera cette prestation supplémentaire et décidera de la retenir ou non avant la signature du marché. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4 mai 2015. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie Cedex 1, F-45057 Orléans. E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr . Tél. (+33) 2 38 77 59 00. Fax (+33) 2 38 53 85 16. VI.4.2) Introduction des recours : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie Cedex 1, F-45057 Orléans. E-mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr . Tél. (+33) 2 38 77 59 00. Fax (+33) 2 38 53 85 16. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 4 mai 2015
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00