Extension d'un laboratoire de recherche

Oniris
Extension d'un laboratoire de recherche
Procédure adaptée
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Oniris, École Nationale Vétérinaire Agro-Alimentaire et de l'Alimentation Nantes Atlantique. Correspondant : service des marchés, Atlanpôle La Chantrerie, BP 40706, 44307 Nantes, tél. 02 40 68 77 94, fax 02.40.68.76.10, courriel : achats@oniris-nantes.fr
Objet du marché : extension du centre de recherche de Boisbonne.
Lieu d'exécution : Atlanpôle la Chantrerie.
Nature des prestations : extension d'une unité de recherche.
Estimation prévisionnelle des travaux : 1 140 000 euros hors taxes.
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché de travaux : exécution.
Prestations divisées en lot(s) : oui possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Nature et désignation des lots :
Lot 01 : gros-oeuvre.
Lot 02 : structure, charpente métallique.
Lot 03 : bardages, isolation thermique par l'extérieur.
Lot 04 : couverture, étanchéité.
Lot 05 : menuiseries extérieures.
Lot 06 : serrurerie.
Lot 07 : cloisons isothermes et portes intérieures.
Lot 08 : revêtements de sols & murs.
Lot 09 : électricité, courants forts & faibles.
Lot 10 : CVC, plomberie, paillasses.
Lot 11 : terrassement, VRD.
Durée du marché ou délai d'exécution : un mois de préparation et 8 mois de travaux à compter de l'ordre de service prescrivant le début d'exécution.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : janvier 2012.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à 1re demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : travaux réalisées dans le cadre du contrat de projet État-Région.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché, le cas échéant : groupement conjoint mandataire solidaire.
Critères de sélection des candidatures :
Références professionnelles : chantiers similaires, travaux en site occupés.
Capacité économique et financière : chiffre d'affaire des trois dernières années en conformité avec le projet.
Capacité technique :
Qualifications professionnelles.
Qualibat ou équivalent.
Niveau conforme à la technicité du chantier.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
_ copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
_ déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas relatifs aux interdictions de soumissionner ;
_ DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
_ DC2 déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
_ pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail ;
_ attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
_ Noti 2 ou DC7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (État annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : 21 novembre 2011 à 12 h.
Date de visite des locaux : précisée dans le règlement de la consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : service des marchés, tél. 02 40 68 77 94, courriel : achats@oniris-nantes.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements techniques peuvent être obtenus : Aldo Architectes, 22, rue de la Tour-d'Auvergne, 44200 Nantes, aldo@aldoarchitectes.org
Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés : service des marchés, tél. 02 40 68 77 94, courriel : achats@oniris-nantes.fr
Helio Graphic, tél. 02 51 13 39 21, heliographicao@docuwest.fr
Télécharger le DCE sur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Adresses à laquelle les offres doivent être envoyées : Oniris, service des marchés, Atlanpôle la Chantrerie, BP 40706, 44307 Nantes cedex 3.
Envoi dématérialisé sur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes, tél. 02 40 99 46 00, fax 02.40.99.46.58.