Centrale des marchés
Travaux de remise en état des logements vacants Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH VITRY SUR SEINE Correspondant : Mme Marion Renaud, 4, rue de Burnley, 94400 Vitry sur seine, tél. : 01 47 18 11 20, courriel : m...
Office Public de l'Habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de remise en état des logements vacants

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5396687

Date de clôture estimée : 30/06/20
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (26/05/20)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH VITRY SUR SEINE
Correspondant : Mme Marion Renaud, 4, rue de Burnley, 94400 Vitry sur seine, tél. : 01 47 18 11 20, courriel : m.renaud@opvitry.org, adresse internet : https://www.opvitry.org/, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Travaux de remise en état des logements vacants gérés par l'OPH de Vitry sur Seine


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45453100
Lieu d'exécution et de livraison : 4, rue de Burnley, 94400 Vitry sur seine
Code NUTS : FR107
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 24 mois
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La consultation vise à la passation d'un accord-cadre relatif à la réalisation de travaux de remise en état des logements vacants gérés par l'OPH. Les travaux concernent plusieurs corps d'état. Le marché est décomposé en 2 lots. Chaque lot correspond à un accord-cadre, chaque accord-cadre est mono attributaire. L'accord-cadre est exécuté au fur et à mesure des besoins de l'Office par émission de bons de commande. Il est passé pour une durée d'un an, renouvelable une fois pour un an.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 25 juillet 2020
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : - Attestation sous section 4 pour le lot 1
- Certificat Qualigaz Bailleur (pour les lots 1 et 2)
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 30 juin 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-T01
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mai 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : OPH de Vitry sur Seine, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9m6ZYhjw2r
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : OPH de Vitry sur Seine, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9m6ZYhjw2r
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_9m6ZYhjw2r
Conditions de remise des offres ou des candidatures : OPH de Vitry sur seine
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Logements construits avant 1997
Réalisation de travaux de remise en état des logements vacants du patrimoine géré par l'OPH. Ces logements sont destinés à la relocation.
Les travaux réalisés peuvent porter sur plusieurs corps d'état : plomberie, électricité, peinture/revêtements de sols, menuiserie/serrurerie et vitrerie.
Sur ce lot, le Titulaire pourra être amené à intervenir sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Les travaux à réaliser sont des travaux de maintenance, réparation et entretien (sous-section 4).
C.P.V. - : Objet principal : 45453000
Coût estimé (HT) : entre et 1 800 000 euros (Euros)
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Logements construits après 1997
Réalisation de travaux de remise en état des logements vacants du patrimoine géré par l'OPH. Ces logements sont destinés à la relocation. Les travaux réalisés peuvent porter sur plusieurs corps d'état : plomberie, électricité, peinture/revêtements de sols, menuiserie/serrurerie et vitrerie.
C.P.V. - : Objet principal : 45453000
Coût estimé (HT) : entre et 1 200 000 euros (Euros)
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous