Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle massenet et la réhabilitation des 196 logements de la résidence massenet sis 1, 3 et 5 rue massenet à amiens Organisme : OPH d'Amiens Intitulé : Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle massenet et la réhabilitation des 196 logeme...
OPH d'Amiens
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle massenet et la réhabilitation des 196 logements de la résidence massenet sis 1, 3 et 5 rue massenet à amiens

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 675928

Date de clôture estimée : 07/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (25/04/13)

Organisme : OPH d'Amiens

Intitulé : Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle massenet et la réhabilitation des 196 logements de la résidence massenet sis 1, 3 et 5 rue massenet à amiens.

Procédure : AO Ouvert

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 07/06/2013 à 12 h 15

Description : Département de publication : 80 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH d'Amiens Correspondant : Jean-pierre bachelay, 1 rue du général frère, 80084 Amiens, tél : 0322546950, courriel : f.labelle@opacamiens.net , adresse internet : http://ophamiens.e-marchespublics.com , adresse internet du profil d'acheteur: http://ophamiens.e-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif Objet du marché : Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle massenet et la réhabilitation des 196 logements de la résidence massenet sis 1, 3 et 5 rue massenet à amiens. Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 90722000 L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : La consultation est lancée en marché unique. La soumission portera sur la totalité du marché. Toute soumission partielle sera déclarée non recevable. Options : (descriptions concernant les achats complémentaires) : Le marché comporte plusieurs options. Elles devront être chiffrées. Des variantes seront-elles prises en compte: oui. Prestation divisée en lot : non Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Prêts - subventions - paiement à 30 jours. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Valeur technique (14 %) - Montant de l'offre (70 %) - Délais (6 %) - Insertion (10 %) Type de procédure : AO Ouvert Date limite de réception des offres : 07/06/2013 12:15 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Renseignements complémentaires : Le marché comporte 3 phases de travaux, hors période de préparation du chantier : - phase 1 : réhabilitation du bâtiment sis 3 rue massenet - phase 2 : réhabilitation du bâtiment sis 1 rue massenet - phase 3 : réhabilitation du bâtiment sis 5 rue massenet restructuration de la salle massenet, aménagement sommaire des espaces extérieurs. Délai d'exécution : Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. A compter de la date fixée par l'ordre de service de "démarrage de l'opération" le délai pour cette période est fixé à 23 mois. Ce délai intégre une phase de préparation de 2 mois et 3 phases d'exécution des travaux de 21 mois décomposée comme suit : - phase 1 : 7 mois - phase 2 : 7 mois - phase 3 : 7 mois. Date prévisionnelle de notification du marché : juillet 2013. Date d'envoi au joue : 24/04/2013. Justificatifs à fournir à l'appui des candidatures : - attestation assurance - dc1 - dc2 Ou joindre attestation et déclaration comprises dans le dce - la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire. Critères de sélection des candidatures : - capacités professionnelles - références ou autre certificat en rapport avec le marché - moyens humains, matériels et financiers. Les documents sont téléchargeables sur le site de l'oph à l'adresse suivante : www.opacamiens.net - consulter nos appels d'offres. Possibilité également de déposer une offre électronique à cette même adresse. Pour tous renseignements et questions complémentaires, les candidats devront poser leur(s) question(s)8 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse www.opacamiens.net Visite sur site : la visite du site n'est pas obligatoire. Cette dernière s'organise sur demande auprès du responsable de l'opération (mathieu kolasiak tél.03.22.54.50.39) au plus tard 8 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres. La visite fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont consignées les questions posées par le candidat. Les réponses apportées seront diffusées à tous les candidats dans la période pré-citée. Le pv sera contresigné par les parties, et annexée à l'acte d'engagement remis avec l'offre. Il deviendra contractuel. Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/04/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Oph amiens, Correspondant : Fabienne labelle, 1 rue du général frère, 80084 Amiens cédex 2, tél : 0322546950 Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Oph amiens, Correspondant : Bureau 302, 1 rue du général frère, 80084 Amiens cédex 2 Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif, 14 rue lemerchier, 80000 Amiens Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Oph amiens, 1 rue du général frère, 80084 Amiens cédex 2, tél : 0322545075

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00