Centrale des marchés
Marché de travaux pour la construction de 8 logements collectifs rue du Bas de Grange à Vierzon Organisme : OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER Intitulé : Marché de travaux pour la construction de 8 logements collectifs rue du Bas de Grange à Vierzon Procédure : Proc.Adapt...
OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la construction de 8 logements collectifs rue du Bas de Grange à Vierzon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 675134

Date de clôture estimée : 03/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (25/04/13)

Organisme : OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

Intitulé : Marché de travaux pour la construction de 8 logements collectifs rue du Bas de Grange à Vierzon

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 03/05/2013 à 12 h 00

Description : AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 1. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur. - OPH DU CHER, 14, rue Jean-Jacques-Rousseau, BP 277, 18006 Bourges, tél. 02.48.23.10.51, fax 02.48.23.10.30. Courriel : mdlorphelin@oph18.fr http://www.ophlm18.fr 2. Objet du marché. - Marché de travaux pour la construction de 8 logements collectifs, rue du Bas-de-Grange, à Vierzon. L'avis implique. - Un marché. Type de procédure. - Procédure adaptée, article 10 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. 3. Caractéristiques principales. - Marché de travaux pour la construction de 8 logements collectifs, rue du Bas-de-Grange, à Vierzon. Forme du marché. - Ordinaire. 4. Allotissement. - Prestations divisées en lots : non. - Lot n° 1 : gros oeuvre, VRD. 5. Variantes. - Les variantes ne sont pas autorisées. 6. Durée du marché ou délai d'exécution : - Délai d'exécution : treize (13) mois. - Point de départ : ordre de service. 7. Conditions relatives au marché : Cautionnement et garanties exigés. - Retenue de garantie (taux 5 %) ou garantie à première demande. Modalités essentielles de financement et de paiement : - Etat, Conseil général, ville de Vierzon, communauté de communes, fonds propres. - Mode de paiement : virement bancaire (mandat administratif). - Délai de paiement : trente (30) jours. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. - Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements. Unité monétaire utilisée. - Euro. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. 8. Conditions de participation : Critères de sélections des candidatures : Situation juridique, références requises : Capacité économique et financière, références requises. - Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s). Référence professionnelle et capacité technique, références requises. - Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s). 9. Justifications à produire par le candidat : - Lettre de candidature DC 1. - Liste références travaux même nature de moins de cinq ans. - Déclaration du candidat DC2. - Acte d'engagement dûment paraphé et signé. - Devis détaillé et signé. - DPGF. - Mémoire technique. - Note de suggestions techniques de l'entreprise. 10. Critères d'attribution : - Prix des offres (rapport entre le moins disant et le prix de l'offre (notée sur 10) coefficient 7. - Valeur technique (notée sur 10) coefficient 3. Mémoire technique. - Matériaux affectés à l'opération (1 feuille A4 + en annexe les fiches techniques) (noté sur 5). - Note environnementale (1 feuille A4) (notée sur 3). - Moyens affectés à l'opération (1 feuille A4) (noté sur 2). 11. Délai : Date et heure limites de réception des offres. - Le 3 mai 2013, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres. - Deux cent quarante (240) jours à compter de la date limite de réception des offres. 12. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur. - 13S0024. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels additionnels. - http://www.oph18.fr Plate-forme de dématérialisation, sis-marche, sans frais de reprographie. Renseignements complémentaires : 13. Date d'envoi du présent avis à la publication. - Le 2 avril 2013. 14. Adresses : Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus. - Mme FAUCHEUX, OPH du Cher, 14, rue Jean-Jacques-Rousseau, BP 277, 18006 Bourges Cedex, tél. 02.48.23.10.51, fax 02.48.23.10.30. Courriel : mdlorphelin@oph18.fr http://www.oph18.fr Réception des propositions : - Mode de réception : RA, contre reçu, électronique. - Adresse postale : OPH du Cher, 14, rue Jean-Jacques-Rousseau, BP 277, 18006 Bourges. Correspondant : Mme FAUCHEUX. - Adresse de dépôt : OPH du Cher. Renseignements administratifs. - OPH du Cher, 14, rue Jean-Jacques-Rousseau, BP 277, 18006 Bourges, tél. 02.48.23.10.51, fax 02.48.23.10.30. Courriel : mdlorphelin@oph18.fr http://www.oph18.fr Correspondant : Mme FAUCHEUX. Renseignements techniques. - OPH du Cher, 14, rue Jean-Jacques-Rousseau, BP 277, 18006 Bourges, tél. 02.48.23.10.57, fax 02.48.23.10.30. Courriel : tdelort@oph18.fr http://www.oph18.fr Correspondant : M. DELORT.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00