Centrale des marchés
76 travaux pour la réfection des couvertures inox de l'école professeur roux par un procédé d'étanchéité à Notre Dame de Gravenchon 76 travaux pour la réfection des couvertures inox de l'école professeur roux par un procédé d'étanchéité à Notre Dame de Gravenchon marché de travaux pour la réfection des couvertures inox de l'éco...
Ville de Notre Dame de Gravenchon 76330Notre-Dame-de-Gravenchon 0235388037
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

76 travaux pour la réfection des couvertures inox de l'école professeur roux par un procédé d'étanchéité à Notre Dame de Gravenchon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 71096

Date de clôture estimée : 02/05/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/03/12)
12-54468
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Notre Dame de Gravenchon.
Correspondant : ville de Notre Dame de Gravenchon, place d'isny, 76330 Notre Dame-de-Gravenchon, tél. : (+33)2-32-84-55-53, télécopieur : (+33)2-35-38-80-37, courriel : mairie-carole-coupin@notre-dame-de-gravenchon.fr, adresse internet : http://www.notre-dame-de-gravenchon.fr.

Objet du marché : marché de travaux pour la réfection des couvertures inox de l'école Professeur Roux par un procédé d'étanchéité.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45261210.

Lieu d'exécution : rue Maurice Ravel, 76330 Notre Dame-de-Gravenchon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux ne sont pas divisés en lot ni décomposés en tranche.
Délai d'exécution : Une période de préparation de 3 semaines est prévue du 18 juin au 6 juillet 2012.
Les travaux auront une durée maximale de 6 semaines et la réception aura lieu au plus tard le 24 août 2012

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 9 juillet 2012.

Cautionnement et garanties exigés : conformément à l'article 101 du Code des Marchés Publics, une retenue de garantie d'un montant de 5 % sera prélevée sur chaque facture.
La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dont le montant est fixé à 5 % du montant initial du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les comptes seront réglés sous la forme d'acomptes périodiques. Possibilité de versement d'une avance
Délai de paiement de 30 jours par mandat administratif.
Financement ressources propres sur le budget fonctionnement 2012.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mai 2012, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires .

Visite sur site conseillée, prendre contact avec J.L.MICHAUX des services techniques au 02.32.84.55.52

La présente consultation concerne les travaux suivants :
- démontage partiel des couvertures inox existantes ;
- dépose du voligeage bois ;
- révision si nécessaire de la charpente et de l'isolation sous toiture ;
- pose de panneaux bois ;
- création de chatières ;
- pose d'une étanchéité bitumineuse ;
- remise en état des locaux intérieurs.

Le retrait du dossier se fera: sous forme dématérialisée sur le site achatpublic.com sous la référence Csl_2012_Hxojiovfq9 ou par voie postale sur demande écrite par courriel, courrier ou télécopie pour l'obtention du dossier sur format CD ou papier (support à préciser). La remise de l'offre pourra intervenir par voie électronique sur le site achat.public.com, ou par voie postale à l'adresse de la Mairie par recommandé A.R et selon les modalités explicitées dans le réglement de consultaion ou par dépôt à la mairie contre récépissé. L'enveloppe porte l'adresse suivante: Mairie place d'isny B.P. 29, 76330 Notre Dame de Gravenchon. Le pli indique la mention suivante"marché de travaux pour la réfection des couvertures inox de l'école Professeur Roux par un procédé d'étanchéité "ne pas ouvrir avant la séance des plis".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mars 2012.

Instance chargée des procédures de recours : Greffe du tribunal administratif de rouen 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de rouen 53 avenue gustave flaubert, 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00