Notre-Dame-d'Estrées-Corbon
Marché de travaux VRD, Le Bourg, RD 50, en agglomération, aménagements de sécurité
Procédure adaptée
7456723601 - SF
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Acheteur public : commune de Notre-Dame-d'Estrées-Corbon (14), RD 16, route de Bonnebosq, 14340 Notre-Dame-d'Estrées-Corbon. Tél. 02 31 32 88 19.
Mail : mairie@notredamedestreescorbon.fr
Site internet du profil acheteur :
https://www.uamc14.org/ndestreescorbon
2 - Procédure de passation : procédure adaptée MAPA (budget investissement).
3 - Objet du marché : marché de travaux VRD, Le Bourg, RD 50, en agglomération, aménagements de sécurité.
4 - Nature des travaux : le marché comporte 1 lot unique.
Lot 1 unique : voirie, signalétique.
L’acheteur a décidé ne pas allotir ce marché public.
5 - Début de démarrage des travaux : septembre 2026.
6 - Délai d’exécution des travaux : 7 semaines et 1 mois de préparation.
7 - Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. L’acheteur se réserve le droit de négocier avec les entreprises ayant remis une offre appropriée au présent marché.
8 - Dossiers de consultation : téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation du profil acheteur
https://www.uamc14.org/ndestreescorbon
En cas de difficulté rencontrée dans le téléchargement du DCE confirmée par le gestionnaire de ladite plateforme, les candidats auront la possibilité de prendre contact avec la commune.
9 - Date limite et adresse de réception des offres : le vendredi 19 juin 2026 à 16 h 00 par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation du profil acheteur.
10 - Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4.
11 - Date d'envoi du présent avis à la publication : le 21 mai 2026.
